工程项目合作协议（精选5篇）

参考资料，少熬夜！工程项目合作协议（精选5篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程项目合作协议（精选5篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！项目工程合作协议书【第一篇】甲方：身份证号码：住址：电话：乙方：身份证号码：住址：电话：甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下合作协议：一、项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。二、工程管理责任及分工1、该项目工程管理责任及分工如下（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。2、材料采购及其他（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、参考资料，少熬夜！数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。三、利益分享和风险承担1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。四、资金和管理1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。3、该项目运营后，每个月______号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。五、违约责任该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。六、争议解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。七、免责约定在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。八、本协议生效、终止及其他1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。3、本协议一式______份，合作各方各执______份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。4、本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。甲方（签字）：______年______月______日乙方（签字）：参考资料，少熬夜！______年______月______日建设工程合作协议书【第二篇】发包方：（以下称甲方）承包方：（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1．工程名称：2．工程地点：3．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计平方米。4．承包内容：5．建筑安装工程造价：共计人民币元。6．工程价款和费用的结算依据和付款办法：7．工程开工日期：年月日8．工程竣工日期：年月日9．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10．甲方主要义务：11．乙方主要义务：12．违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13．本合同附件：共份。14．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15．本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送银行一份。发包方（盖章）：承包方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日参考资料，少熬夜！年月日签订地点：签订地点：工程施工项目合作协议书【第三篇】发包单位：______________________施工单位：______________________根据《中华人民共和国民法典》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容（毛石挤淤、毛石基础、撼沙层）。工程量：结算时按现场实际工程量计算。质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。第二条合同工期开工日期：（以实际进场时间为准）____________年______月_____日。竣工日期：（即完工时间）____________年______月_____日。该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金__________元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式合同价款：以实际完成工程量结算，执行______辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的工作和义务甲方的工作义务（1）甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。（2）负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。（3）负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。（4）负责本工程的对外联系工作。参考资料，少熬夜！乙方的工作义务（1）乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。（2）保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。（3）服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。（4）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（5）施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意第六条违约责任若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。乙方除自然力（台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等）、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附则本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律参考资料，少熬夜！效力。在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。发包方：_______________承包方：_____________________年______月______日______年______月______日项目工程合作协议书【第四篇】甲方:，男，汉族，年月日出生，住，身份证号：，手机：。乙方:，住址：。法定代表人：，职位：。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下协议条款：第一条总则本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对××××有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程（以下简称“本项工程”）项目施工具有约束力。本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。第二条工程项目的安排及费用该工程项目位于××工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市××钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户（银行账户名：，账号：）。参考资料，少熬夜！乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用（包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等），以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。乙方向甲方支付工程有效标价5％的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项（包括工程预付款和计量款）后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95%。第三条甲方职责甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作，乙方为甲方提供所必须的资质文件。甲方必须保证所承揽的工程为合法项目，且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给