您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 办公文档 > 组织学习教育 > 道路工程施工合同【推荐4篇】
道路工程施工合同【推荐4篇】道路工程施工合同范本7道路从含义上讲就是供各种无轨车辆和行人通行的基础设施,按其使用特点分为公路、城市道路、乡村道路等,以下是网友准备的道路工程施工合同范文,欢迎借鉴参考。道路工程施工合同精选【第一篇】甲方:乙方:经甲乙双方协商,由乙方承包甲方厂内道路铺设工程,依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规,为了明确双方的权利义务,经双方协商一致,达成如下协议:一、工程地点:二、承包范围:厂内道路工程,包工,包机器设备,保质量,包安全,负责保修。三、材料供给:甲方提供沙子、水泥,其他材料由乙方提供。四、工程内容:乙方负责厂区道路及地面硬化。五、道路要求及质量:车间道路水泥厚度150厘米,其它道路200厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。六、工程期限:年月日至年月日,保修期年。七、合同价款:采用工程单价承包方式,承包单价为元/㎡,按实际施工最后结算。八、施工方法:备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。九、结算方式:在工程竣工验收合格后,拨款至总价款的%,剩余工程款作为质保金,在竣工后年以后付清。十、双方责任承担:1.甲方提供厂内水电,乙方负责工程的施工及质量,如果保修期内出现任何质量,乙方应无偿及时修复。2.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责,在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责,与甲方无关。3.乙方不得以任何理由停工、怠工,一经甲方发现,甲方有权终止合同,并要求乙方承担违约责任。十一、违约责任:1、因承包人原因,未按本合同约定的时间竣工,每延误一天,全部损失。2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。3、承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,十二、争议解决方式:发生争议后双方应协商解决,协商不成的,任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜,双方协商解决。十四、本合同系双方真实意思表示,不存在欺诈胁迫,双方认真履行。十五、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日道路工程施工合同精选【第二篇】甲方:乙方:为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺利完成,按双方平等、互利的原则,经协商同意甲方的路面工程施工任务分包给乙方施工,为了明确和维护双方权益,特订立如下协议,希双方共同遵守。一、工程施工项目:1.垫层铺碎石20cm厚2.铺设15cm厚水泥稳定层3.浇捣24cm砼路面及钢模安装,切割(包括切割片),灌沥青。以上项目由乙方承包施工,乙方的机械设备维修由乙方负责。4.路面采用商品砼,由甲方提供。二、工程承包方式:工程采取包工不包料的方式,乙方负责前后台施工所需要的机械设备排插一台,摊铺机一台,场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机,水电费由甲方提供)。三、双方责任:1.甲方负责提供料场搅拌场地,提供水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。2.乙方应按照施工技术规范要求及安全生产技术规程进行施工,若未按照规范要求施工,所造成的损失均由乙方承担。3.甲方应协商好当地居民关系,维护好乙方人员的正常施工和合法权益。4.乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度,按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。5.工程计量按乙方施工实际工程量计算,甲方按乙方完成的路面工程为依据,每平方米为玖元捌角(小写¥9.8元)单价计算结算给乙方。6.甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。7.不在合同内的工程项目,甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算,付清项目工程款。四、付款方式:1.乙方开工后按进度每完成500米工程进度,甲方应付给乙方80%的工程款,余款20%在路面工程完工后一个月内付清。2.若因甲方工程进度未按时到位,造成乙方停工,乙方有权退场,并赔偿工人误工费。五、安全施工:1.乙方应按照安全规程进行施工作业,树立“安全第一、预防为主”的安全方针,本着“谁承包,谁负责“的安全职责,在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。2.本协议经甲、乙双方代表签字后生效,如违约造成损失,应由违约方赔偿另一方的损失,付清工程款后本合同自行失效。本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。甲方:乙方:年月日道路工程施工合同精选【第三篇】乙方:__县公路工程建设项目已由__县人民政府批准修建,__县村委会(以下简称甲方)在择优的基础上,确定了公司(以下简称乙方)为公路工程的施工单位。为明确甲、乙双方的权利、义务,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,签订本合同,双方应共同遵守执行。第一条工程概况1、工程名称:公路工程工程内容:公路工程,全长公里,路基宽米,路面宽米。工程地点:承包范围:按工程施工图纸,路面宽度按水泥混凝土面层宽米,厚厘米。2、施工工期:个月。开工日期:年月日竣工日期:年月日3、工程质量:按交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》评定达合格以上工程。4、合同价款:人民币万元,(¥:万元)资金拔付:5、承包方式:包工包料。6、按每公里万元结算,实做实收,不含税。第二条工程图纸公路施工图纸,由甲方负责提供,提供日期为本合同签订日期,施工图纸提供壹套。第三条甲方驻工地代表甲方委派监理工程师(理事会)和甲方驻工地代表,理事会履行工程施工监理;工程量计量、签证等技术工作职权,甲方代表行使合同约定的权力和职责。第四条乙方驻土地代表公路项目经理部为乙方在施工现场设立的日常施工管理机构,其乙方驻工地代表。第五条甲方工作1、在本合同签订后10日内,甲方应负责办理好土地征用、房屋折迁及其他地面附着物迁移的工作,无偿向乙方提供施工场地。2、甲方在15天内负责办理好施工所需电力、通讯等外接线路的联系、协调工作,以确保施工期间的需要。3、处理当地群众因工程施工而引起的纠纷、争执、冲突,防止不良事故的发生。甲方不按合同约定完成以上工作而造成延误,应承担由此造成的经济损失,乙方工期顺延。第六条乙方工作1、编制施工组织设计(或详细的施工方案),报经甲方批准后使用。2、向甲方提供季、月工程进度计划及相应进度统计报告和工程事故报告。3、按工程需要提供和维护夜间施工使用的照明、看守、围栏和保卫等。否则,由此造成的工程、财产和人身伤事故,由乙方承担责任及所发生的费用。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和经济损失由乙方自行承担。第七条暂时停工一旦驻工工程师发出指令,乙方应按照驻工工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工,在暂时停工期间,合同工期不予延长,一切费用业主不予补偿。第八条工期和延误1、本合同工期为_____个月,乙方应根据交工验收的规定在合同工期内或批准后的延长工期内完成,从开工期的最后一天算起。2、由于下述原因之一而影响施工进度,乙方有权要求延长本合同工程的工期。a、有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更。b、不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况。上述情况发生后,乙方应发出要求延期的通知,驻工代表在与乙方适当协商并报经业主批准后确定延长工期的天数。3、除2款规定给以延期外,其余原因工期不予延期。4、如果乙方未能按合同规定的工期完成合同工程,造成无法按上级规定的时间验收和影响上级补助资金,由乙方承担责任,乙方继续承担完成本工程的义务和责任。第九条检查和返工乙方应认真按照标准、规范和施工图设计文件中的要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及监理的检查,并为此提供工作方便。按照检验人员提出要求进行的返工、修改,乙方承担由自身原因导致返工、修改的费用。第十条工程质量1、质量等级:达合格以上工程2、评定标准:按照交通部现行颁布的《公路工程质量检验评定标准》,施工图纸及省、地交通主管部门、会昌县人民政府有关农村公路的规定。3、由于乙方原因达不到“合格工程”这个条件,由乙方承担责任及返工费用,工期不变。返工后仍不能达到约定要求,乙方承担违约责任。第十一条.隐蔽工程、中间验收具有复盖、掩盖的隐蔽部位工程,乙方在自检合格后及时通知甲方代表、监理参加隐蔽工程和中间验收。通知应包括自检记录、隐蔽和中间验收的内容,验收时间和地点。乙方应准备好验收签证记录。验收合格,甲方代表应在验收记录上签字确认,乙方方可进行隐蔽和继续下一步工序的施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改、返工,重新验收至合格。第十二条合同价款及调整合同造价即为本合同协议约定的合理的合同价款,合同价款不随材料价格的变化而调整。但发生下列情况之一时可作调整。1、驻工代表报业主批准确认的工程量增减。2、驻工代表报业主批准确认的设计变更或工程洽商。3、基础工程未能按图纸要求的尺寸、标高进行施工,经驻工代表、监理检测,驻工工程师报业主批准确定的工程量增减。第一十三条工程款支付1、根据工程进度分期支付。(可具体明确)2、最终支付时间要具体明确。第十四条工程质量保证金1、质保金金额为合同总价的5%,从工程竣工后首次支付给乙方的工程款中扣留。2、质保金的退回:工程验收质量合格,将质保金退还给乙方。第一十五条材料供应与材料试验1、材料供应:本工程所需的一切材料(除水泥外,如无其它约定)原则上均由乙方自行负责采购、提货、验收、运输、保管和使用,但所有用于工程的材料都应符合设计图纸和有关规范的要求,乙方对所有验收材料质量负全部责任。2、材料试验检测(1)、本合同工程须严格按试验规程和规范要求进行常规试验检测及有关专项检测和试验,试验检测统一到市交通工程质量监督站试验检测中心进行,乙方不得以任何理由拒绝,其费用由乙方承担。(2)、钢材、水泥、砂石等主要材料必须进行检测,提交检测合格证明,经驻工代表签认后方可使用。第十六条竣工验收1、本工程的验收分为交工验收(初验)和竣工验收两次。2、验收的法律依据:交通部《公路工程质量检验评定标准》及《公路工程竣工验收办法》。3、工程具备竣工验收条件,乙方应按前款规定,向甲方提出书面初验收申请报告或竣工验收申请报告,同时向甲方提供下列竣工资料:(1)、工程竣工图表。(2)、工程质量控制文件。a、工程质量自检报告、工程质量检验评定资料。b、试验检测报告:主要原材料、混凝土配合比。c、施工原始资料:强度检测试验资料、工序施工检测记录。(3)、施工原始记录。(4)、施工总结。4、当工程初验不合格,乙方根据甲方提出的要求进行返工、修改后仍不能达到合同约定要求时,除没收质量保证金外,还应承担违约责任。第十七条违约责任:1、甲方不按合同约定支付工程款项及发生其它使合同无法履行的行为,视为违约,除相应顺延工期外,应承担违约责任,向乙方支付合同价款1%的违约金。2、因乙方违约使合同不能履行,甲方可单。方中止合同,于违约乙方承担违约责任,违约金为合同价款的2%。第十八条安全施工乙方按照生产有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大安全事故,乙方应按规定上报有关部门并通知甲方,甲方可为抢救提供必要条件,事故责任或因此发生的费用均由乙方承担。第十九条其他事项1、关于工程分包:本工程不得转包,否则甲方有权终止合同。2、关于保险:如有必要甲、乙双方各自为工程及施工人员保险、费用各自承担。3、其他未尽事宜,在工程建设过程中,甲、乙双方可协商解决,补充协议均作为本合同内容一部分。第二十条合同生效、终止和份数1、本合同自甲、乙双方鉴章齐全,经审签监证后生效。2、在竣工结算,甲方支付工程款完毕,乙方将工程交付甲方后,即告终止。3、合同正
本文标题:道路工程施工合同【推荐4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-10332394 .html