设备安装合同范本【实用4篇】

精编资料，供您参考设备安装合同范本【实用4篇】【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“设备安装合同范本【实用4篇】”文档资料，以供您学习参考，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们呢！设备安装合同【第一篇】建设单位：（甲方）承包单位：（乙方）根据提供的生产车间安装施工图以及乙方在对本项目安装工程的工程进度、质量、造价所做出的承诺，经协商，（简称甲方）将其生产车间安装工程承包给（简称乙方）。为明确双方责任，确保工程质量，实现工程进度目标，控制工程造价，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条列》的原则，结合本工程的具体情况，双方本着自愿、平等、互利的原则，经过充分协商，在取得一致意见的基础上，签订本合同，以便共同遵守执行。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围和内容生产车间项目车间内主体设备、辅助设备、工艺管道的安装与配套工程。生产车间钢平台制作、安装等工程。本工程土建、防腐、保温、电气等安装由甲方自行负责。车间管道连接至相连的公用管道。压力容器安装维修告之手续的办理。上述安装工程包括协助联动试车。设备、材料的分工：详见附件二。第二条工程计价方法及合同价款设计变更、现场工程量增减的签证，均需甲方认可，方可在竣工结算时按实列入总造价。工程计价本次工程为化工建设项目，质量要求为合格工程，质量标准根据工程实际，按国家、化工部等有关规范标准执行。焊接管道X光片费按40元/张计（包括所有费用及税金），拍片费用和检监费用由甲方承担。本工程计价方式为：F20xx高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套（包括与主设备配套的辅助设备：精编资料，供您参考如高位槽、计量罐、冷凝器、分离器、冷却塔、输送泵、接收罐等）的车间内外工艺管道所需的的管道连接，主辅设备安装一次性按六万元人民币总包，钢平台以1000元/吨计算。本工程合同暂定价：八万元（其中甲供设备、主材工程量约一百万元）。第三条工期开工日期：20xx年月日竣工日期：20xx年月日单机试车完毕，具备联动试车条件。由于不可抗力的自然因素及非乙方原因，经报甲方确认后，本项目工程顺应延期。第四条工程款的支付本合同签订生效后，乙方机具，人员进场七天内，甲方向乙方支付2万元的预付款，主体设备安装就位完成工后支付2万元的进度款，其余工程款在甲方审核认可后，一个星期内完成结算手续和付款，付款至总结算价的95%，其余5%留着质量保证金，待3个月后无施工质量问题7天内一次结清。单机试车完毕，具备联动试车条件后十五天内双方按现场实测为原则确定完工作量，乙方应在工作量确定后一个月内编制施工结算书，施工决算书必须符合有关规定和合同，提交甲方审核，甲方在一个月内审核完毕，拿出审核意见，否则视为甲方对乙方结算书的认可，待双方认可后一周内结算手续。第五条图纸、设计变更、技术资料甲方交给乙方的施工图及其它资料，双方均视为可以据此施工的有效文件。乙方不得将甲方图纸资料、工程名称、工程规模、设备名称、规格（也包括口头叙述）泄露转让给第三方，如有违反将依法追究乙方责任。甲方提供给乙方的施工图、设计变更等施工资料一式两份，其中一份作为竣工图，其它所有图纸、书面资料均为工程竣工前归还甲方。由于某种原因甲方需要设计变更时，应在施工前由甲方经过设计单位同意后向乙方发出变更通知单，乙方应认真积极配合，如需变更内容未施工，应及时按变更要求来施工。在施工中乙方发现施工图有误应及时向甲方提出，甲方应在24小时内给与答复，以免造成材料积压、停工、窝工。由于非乙方原因造成返工，返工拆除部分按合同价的50%计算拆除费。第六条工程施工质量乙方必须严格执行国家颁布的操作规程、施工及验收规范和评定标准（按化工部标准等有关国家标准进行精编资料，供您参考验收）。在施工过程中，如发现乙方无能力按期、按合同规定的质量要求完成或工作态度恶劣或配合作风差，经二次书面警告仍未有明显改正，乙方无故停工或严重影响工程的质量、工期时，业主有权解除本合同，并在发出通知后五天内完成清退撤场工作。乙方必须接受甲方检查、监督。本工程质量必须合格。第七条安全管理安全：乙方应认真学习甲方厂内有关规章制度，遵守甲方厂纪厂规。乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施。施工现场发生的安全事故，甲方一概不负责任，由方自行负责。在施工过程中严格按各种设备去使用安全要求，如由于乙方原因造成设备损坏的，乙方应按实赔偿，并承担因此发生的后果。乙方在动力设备、高压线路、地下管网、易燃易爆地段、施工前应向甲方提供安全保卫措施，经甲方比准后实施。乙方必须严格遵守甲方安全生产，防火管理的各项规定，接受甲方督促。乙方在施工期间必须严格按国家有关规定做好安全生产工作，其间发生安全事故，一切损失由乙方负责。第八条双方责任甲方现责任甲方负责做好施工用水、电和现场三通一平。在开工前确定建筑工程轴线、标高和坐标控制点，为乙方在施工时创造条件。甲方指派为驻现场总代表，负责处理施工日常事务，对工程量及施工进度进行监督，负责办理土建与安建与安装工程交接、设计变更、签字各种记录认可、验收等手续。负责对施工人员进行进入甲方厂区内安全、保卫教育、协助乙方做好现场安全、保卫工作，负责施工动土、动火手续。乙方负责乙方对已完工工程负责保管好，保护期间如乙方发生损坏，乙方自费予以修复。为本项目经理，共用履行本合同的各项规定。乙方在施工过程中必须按图和甲方工艺要求施工，服从甲方施工管理人员的监督和和指导。根据协议规定必须甲方提供材料，乙方根据工程进度提前叁天书面通知甲方购买，特殊材料必须提前十天通知甲方购买。未按要求提前通知造成待料停工的，由乙方负责，如由甲方原因造成供料不及时，造成乙方比较严重的停工，损失由双方协商解决。具体参见供应协议。精编资料，供您参考第九条违约与奖罚工期奖罚：在保证质量前提下，乙方需按合同工期（包括经甲方签证的顺延时间）完成，由乙方原因未按期完工，工期延期违约金按500元计算。本合同签订后，除不可抗力的原因外，双方务必严格遵守，全面履行，双方都不得任意变更或推翻合同，任何一方违反合同均应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的损失。第十条其他合同纠纷按经济合同法有关条款处理。本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则，协商解决，如协商不成，任何一方可向连云港市工商管理部门申请调解，可向连云港市人民法院起诉。为尽事宜，双方协商解决。本合同共肆份，双方各执贰份，自合同盖章之日起生效，工程全部完成，按合同规定保质期满，财务结清后自然失效（保密协议仍然有效）。附：附件一甲方：地址：法人代表：联系人：（或授权代表）电话：开户银行：帐号：乙方：地址：法人代表：联系人：（或授权代表）电话：开户行：合同签订日期：附：附件二年月日物质供应分工协议1、本工程中的全部设备由甲方订货供应，施工前由甲方负责将设备、材料运至厂区内。2、本工程除设备外的棺材、管件、阀门、配件、紧固件、螺丝垫片、电线、电器、仪表、母线桥架、插座、钢材等主材全部由甲方供应，并运至厂区内。3、本工程辅材中的垫铁、紧固件、螺丝垫片、导线、钢材、油漆、汽油、金属垫片、纸垫、四氟垫、生料带、铜鼻子、施工用水由甲方供应，单机试车时所用到的水、电、汽、油也由甲方提供，其它一切辅助安装材料均由乙方供应。4、本工程所有设备、材料供应根据谁供应谁负责的原则，都必须符合设计要求和国家规定的技术指标，并提供各自的质量保证书、合格证。否则，因此造成的一切损失由相应的供应方承担。精编资料，供您参考5、根据工程需要经设计签字甲方认可乙方可使用代用材料，因甲方原因使用时甲方承担发生的经济支出，乙方原因使用时乙方承担发生费用。设备安装合同【第二篇】发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就辊压机框架、打散机、提升机安装达成如下协议：第一条设备安装概况：第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试设备完毕，甲方现场验收合格并签字验收，认可未有甲乙双方验收签字材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收：1、乙方负责设备设备的安装、调试。(1)20xx年4月15日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；(2)20xx年6月30日之前，完成两套设备安装及系统的调试运转；7月31日，全部设备工程完工及验收完毕。2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。第四条价款结算方式及期限：（1）合同签定后，甲方支付乙方第一期工程款占合同总金额的10%共计壹拾玖万陆仟元；（2）乙方工程材料进场，甲方验收签字后于三日内支付乙方第二期工程款占合同总金额的30%共计伍拾捌万捌仟元：（3）设备调试完毕工程竣工验收合格后，甲方于三天内支付乙方工程总价50%，共计玖拾捌万元，其余尾款若工程无任何质量问题，甲方于三月内付清。第五条违约责任一、乙方责任：1、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间精编资料，供您参考交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。2、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1%的违约金，但因甲方原因造成的除外。3、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任：1、开工前7天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；3、开工前3天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1%的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认工期相应顺延：(1)工程量变化或设计变更；(2)不可抗力；(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；(4)甲方同意工期顺延的其他情况。第六条产品质量责任和售后服务条款1.自验收之日起工程保修期为壹年。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。2.质保期结束后，乙方为甲方使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计精编资料，供您参考图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日设备安装合同【第三篇】甲方：乙方：根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》、《消防法》和《