施工合同精选4篇

好文档，供参考1/18施工合同精选4篇【题记】这篇精编的文档“施工合同精选4篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！绿化施工合同【第一篇】建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造XxXXXX绿化工程，签订以下协议：一、工程概况1、工程名称：XXXX绿化工程。2、工程地点：XXXXX。3、施工范围：绿地面积XXX平方米（具体见XXX绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二、工期1、开工日期：本项目工程工期从年月日起至年月日止，共天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等好文档，供参考2/18因情况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：XXXX元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。四、承建方式1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：XXX万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：XXX万元整。3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：XXX万元整。4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。六、工程质量要求1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。好文档，供参考3/182、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。八、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保期限1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。好文档，供参考4/182、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合'三通一平'要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。甲方代表：_______乙方代表：_______签订日期：_______好文档，供参考5/18施工合同【第二篇】合同编号：本合同由以下双方于年月日在签订：甲方：中国铁通集团有限公司分公司（以下简称“甲方”）负责人：乙方：（以下简称“乙方”）法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、行政法规，并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》1999—0201），甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一致，订立如下合同（以下简称“本合同”）：第一条工程概况1。工程名称：（以下简称“本工程”）2。工程地点：3。工程内容：第二条工程价款1。本合同工程价款暂定为人民币元（以下简称“暂定工程价款”）。好文档，供参考6/182。本工程竣工验收合格后，最终工程价款以甲方认可的验工计价为准，甲方应当依据双方签认的具体工程数量按照国家邮电部颁布的《通信建设工程预算定额》计算验工计价（以下简称“最终工程价款”）。3。甲方应当于本合同签订后日内向乙方支付暂定工程价款的30％，即人民币元；在本工程竣工验收合格并完成移交工作后，甲方应当于本工程竣工验收合格后日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款，已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。第三条工期1。开工日期：20年月日。2。竣工日期：20年月日。3。本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准，每延误一天，甲方有权直接扣除最终工程价款的％。第四条工程质量1。乙方施工必须严格按国家信息产业部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进行，保证本工程质量达到甲方标准。2。乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经甲方签认，否则甲方有权随时要求对隐蔽工程进行检查，好文档，供参考7/18由此产生的全部费用由乙方承担，由此延误的工期不予顺延。3。凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况，由此产生的所有费用由乙方承担，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。4。工程保修期为本工程竣工日期之日起个月，在此期间出现质量问题均由乙方负责免费维修，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。第五条竣工验收1。乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少日安排甲方对本工程进行竣工验收，同时向甲方提供经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。2。如果甲方在竣工验收时发现本工程存在不合格之处，乙方应当在接到甲方通知后3个工作日内进行修正并安排、通过甲方的重新验收，乙方应当承担由此产生的所有费用；如果乙方未按期进行修正并安排、通过甲方的重新验收，每延期一天，甲方有权直接扣除最终工程价款的％。3。本工程竣工验收合格后，乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料、设备、资料、权证等移交给甲方。第六条甲方权利与义务1。甲方负责提供本工程材料（具体材料清单见附好文档，供参考8/18件二）。2。甲方有权对施工进行监督，并指派随工负责人担任施工技术指导和随工验收，一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工，随工负责人有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方承担。3。甲方负责根据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收。4。……（本合同规定的其他权利与义务。）第七条乙方权利与义务1。乙方确认其具有承包建设本工程的所有相关资质。2。乙方应当于本工程开始施工前落实施工整备工作（包括但不限于材料、施工用工器具和人员的配备），并向甲方提交开工报告。3。乙方应当于本工程开始施工前查明施工现场的地下管线情况，并在施工期间负责保护施工现场现有地下管线（包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线），并负责与相关单位签订安全协议及排除施工中出现的干扰等，否则，给甲方或第三方造成的损失由乙方承担全额赔偿责任。4。乙方应当负责设计本工程图纸，并取得甲方对图纸的批准；乙方应当于工程保修期届满后将本工程全好文档，供参考9/18部图纸退还给甲方。5。未经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包或委托给第三方。6。乙方应负责在工程施工及工程保修期的整个过程中施工现场全部人员与财产的安全，除因甲方随工负责人的过错而造成的事故外，乙方应承担所有事故导致的赔偿责任和相关费用。7。乙方应当文明施工，保持施工场地整洁，在移交前施工现场应达到平整和整洁的要求。8。自甲方将本工程材料运送至施工现场或其他指定地点开始，乙方应当妥善保管本工程材料，并承担所有毁损、丢失、损耗等风险；在本工程竣工验收合格后，乙方应当将剩余材料退还给甲方。9。乙方应当根据甲方的要求为相关人员或设备办理保险，并支付保险费用。10。……（本合同规定的其他权利与义务。）第八条违约责任1。任何一方违约，违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。2。如果乙方违约，并在甲方指定的合理期限内未予以改正，甲方有权解除本合同；本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第3日即告解除；本条不影响好文档，供参考10/18乙方根据本合同的规定承担其他义务或违约责任。第九条不可抗力1。不可抗力事件指甲、乙双方不能预料、不可避免及不可克服的事件，包括但不限于战争、动乱、罢工以及台风、暴雨、洪水、地震等自然灾害。2。不可抗力事件发生后，乙方应当立即通知甲方，并尽可能迅速采取有效措施减少损失；乙方应当于不可抗力事件结束后3日内全面恢复施工，并根据甲方要求向其提交有关该不可抗力事件及其造成影响的详细报告。3。因不可抗力造成延误的工期应当顺延；因不可抗力造成的损失由甲、乙双方各自承担。第十条争议的解决1。本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。2。因本合同签订及履行而发生的争议，双方可协商解决；协商不成的，任何一方可向（甲方所在地）法院提起诉讼。第十一条生效1。本合同自双方签字盖章之日起生效。2。本合同正本一式6份，甲乙双方各执3份，各份具有同等法律效力。好文档，供参考11/18（以下为签字页，无正文。）甲方：乙方：负责人：法定代表人：附件一工程数量表附件二甲方提供设备和材料清单施工合同【第三篇】建设单位：（以下简称甲方）承建单位：（以下简称乙方）经甲乙双方充分协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方责任，特制定本合同，希共同遵守。一、工程名称及建设地点:1、工程名称：南阳市宛城区郭店小学校园绿化工程2、建设地点：南阳市宛城区溧河乡郭店小学二、工程范围：园林绿化种植，园林景观水电施工，园林景观土建施工，园林绿化养护。三、工程总造价：乙方上报预算总价（含税）为壹佰贰拾陆万捌仟肆佰元（￥万元），确定最终含税合同总价为：壹好文档，供参考12/18佰叁拾伍万肆仟陆佰元（￥：万元）。四、工期：工期为：40天20年3月5日至20年4月14日。五、承包方式：包工包料六、甲乙双方负责完成的工作：a)甲方负责完成的工作：i.在开工期间为乙方施工提供方便，为乙方提供生活及施工水电接口；负责为乙方驻地提供场地，其办公或生活用房搭设费用由乙负责。ii.甲方委派同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。b)乙方负责完成的工作：i.乙方委派同志为工地代表，负责在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。ii.保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。iii.自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施；在甲方指定的水电接口处安水、电表，并好文档，供参考13/18负责交纳水电费。乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。七、工程变更：在工程施工中，如果有合同以外的变更项目或预算中漏项的情况，采用以下方式：1、变更增减工程量由甲、乙双方按实际发生量确认；2、变更项目单价首先参照原合同预算报价中的相同或相近似的单价执行，如果原合同预算报价中没有可参照的项目单价，由甲、乙双方根据市场价协商确认。3、变更项目金额一起并入工程决算中。八、工程验收及竣工结算：a)所承包工程全部完工后，由甲方根据双方确认工程报价书中所列项目、设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行竣工验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。b)工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。c)双方在竣工工程验收证明书上盖章后，乙方在15个工作