护栏安装施工合同【汇编4篇】

参考资料，少熬夜！护栏安装施工合同【汇编4篇】在人民愈发重视法律的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是网友为大家分享的护栏安装施工合同【汇编4篇】，供您参考阅读。护栏安装施工合同【第一篇】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关法律、法规。甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任和权利，经甲乙双方协商一致，订立本安装施工合同。一、工程名称：隆德县兴星广场商住楼工程(B2、C区施工段)。二、工程地点：隆德县人民街(原县政府院内)三、承包工程内容：乙方承包项目：设计施工图在内的(包括变更部分的所有内容)弱电及火灾报警系统、喷淋系统、通风系统、排烟管道系统，消防系统等。四、承包方式和工程造价：1，包工包料，一次包死，亏不补、赢不退。2，乙方承包本工程安装施工合同第三条规定的工程内容的设备、主材、辅料。工程造价为65万元人民币。(大写：陆拾五万元整)五、工程进度：乙方根据甲方的工作面并配合其他专业实施科学安排。工期20xx年12月5日至20xx年1月5日，包括设备生产，系统的安装，设备及系统调试。六、工程质量：乙方安装的所有工程项目，工程质量应达到国家规定的现行工程质量标准。七、付款方式：甲乙双方协商一致、工程款支付方式为：1、甲方已经给乙方支付20万元，合同签订后，安装施工人员进场，完成通风、喷淋.消防系统后，甲方再向乙方支付20万元(贰拾万元整)。2、完成弱电及火灾报警系统、排烟系统后，甲方向乙方支付20万元。3、完成合同内规定的所有承包安装内容，甲方支付乙方10万元。参考资料，少熬夜！4、甲方向乙方支付的管理费10万元，乙方在施工10天后，甲方如数支付。下欠五万等工程消防部门、质检、监理单位验收合格、及完成本合同规定的所有内容后一次付清。八、工程实施要求：(一)质量保证1、乙方所提供的所有设备及主辅材，安装施工工艺、测试手段及方法都应符合国家所颁布的标准和规范要求。2、乙方所提供的产品必须是全新的，无损坏的、并为原厂包装，要符合设计图纸及合同规定的规格、质量要求。如不符合，乙方应负责并免费更换不合格的产品。二、工程施工及安装：1、乙方应按照合同规定的'时间进场并施工。2、乙方必须为本工程的实施、完成负责，并及时完成本工程施工中存在的所有质量问题的修补。3、乙方积极配合甲方工作。按时解决安装、调试、试运行中存在的问题。4、乙方全权负责现场施工人员的人身安全和一切保险，时刻教导班组人员遵守安全生产规章制度，若发生人身伤害及机械损坏事故，其一切责任由乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。九、工程竣工验收条件：1、乙方已完成按合同约定的各项承包内容，达到管道通水及系统调试合格。2、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至甲方满意。3、运行期间，系统必须满足设计要求及合同要求。4、乙方负责向甲方提供正式竣工资料四套，内容包括设备清单、消防部门和监理公司验收意见，安装工程检验批、工程说明、竣工图纸、验收记录、系统维护使用说明。经消防部门、质检、监理单位验收合格，乙方提交完整合格竣工资料后方可办理结算。十、技术服务内容：1、一般故障7小时、紧急事故1小时内，乙方的维护技术人员立刻赶到现场并迅速着手解决。2、保修期内，对整个系统要进行定期检查，保养、调试、清洁。十一、技术培训：1、乙方应在系统开通试运行期间，为甲方技术人员进行现场培训，达到受训人员能够精通熟练的掌握设备的工作原理及操作程序、能进行实际操作和日常维护及简单维修，确保排除一切故障。参考资料，少熬夜！2、为甲方免费提供所有中、英文培训资料、中文操作程序和维修手册。十二、特殊要求：1、合同签定后，乙方必须按规定时间完成所有承包施工内容，推迟一天每天罚10000元，依此类推。2、乙方施工期间，不得无理停工，停工一天每天罚款10000元，依次类推。3、乙方施工期间，要对甲方的其它专业成品及半成品进行妥善保护，不得损坏，其损坏部分甲方有权力加倍罚款。十三、本合同未经事宜双方友好协商解决，并另行签订补充合同。十四、本合同经甲乙双方法人代表签字，盖章生效。一式两份，甲乙双方各执一份。十五、违约责任;本合同违约保证金10万元，若一方不执行合同条款内容者，必须给另一方赔偿违约金10万元整。甲方法人：电话：乙方法人：电话：年月日护栏安装施工合同【第二篇】发包方（甲方）：负责人：承包人（乙方）：负责人：根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：2、工程内容：3、承包方式：4、工程期限：计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。５、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。二、甲方权利义务1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有参考资料，少熬夜！关部门办理有关手续和协调邻里关系；2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。三、乙方权利义务1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。四、工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。五、工期延误对以下原因造成的工期延误，工期顺延；1、工程变化和设计变更，停水、停电；参考资料，少熬夜！2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。六、质量标准1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。七、工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收，对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收，分项验收合格后应填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后，填写工程保修单。八、工程款支付方式1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%，即___________元整；完成工程的50%时，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在质保期结束付清。2、如施工工程发生变更，按甲方的变更图纸为结算依据。九、违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同，给对方造成的实际损失超过违约金的，应对超过部分进行补偿。4、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。参考资料，少熬夜！十、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成，交由工程所在地人民法院裁判。十一、附则1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力；2、本合同双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止；3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：地址：负责人：身份证号：签订地点：签订时间：________年________月________日乙方：地址：负责人：身份证号：签订地点：签订时间：________年________月________日护栏安装施工合同【第三篇】甲方：乙方：经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：一、工程地点:xxxx商住楼xx号阳台及厨房防护栏二、工程项目及相关要求1、施工项目：安装不锈钢防护栏2、技术要求：(1)、主管及副管都用厚的不锈钢管。(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用厘米直径的不锈钢管，第三根用厘米直径的不锈钢管，副管用厘米直径的不锈钢管。(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为米高。客厅左面的防护栏封满。(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。三、承包形式参考资料，少熬夜！乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。四、工期要求施工工期为签订合同之日起日历天数2天。五、工程价款工程总价款:客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。六、付款方式1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。2、工程结算款以人民币现金的方式支付。七、其它约定1、甲方为乙方施工提供水、电。八、安全责任1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。九、合同生效与终止：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日护栏安装施工合同【第四篇】发包