建设工程施工合同【4篇】

参考资料，少熬夜！建设工程施工合同【4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设工程施工合同【4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建设施工合同【第一篇】甲方:身份证号码:（以下简称“甲方”）乙方:身份证号码:（以下简称“乙方”）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况:工程名称:自家住宅工程地点:___XXXX____区镇村二、工程承包范围:承包范围:按甲方提供的图纸建造地基与主体工程从零开始以至第六层天面封顶工程，包含两个化粪池与地面环绕主体渠道的建造。以上工程乙方自带施工工具（如模板、顶木、机械、铁铲、斗车、吊笼、搭建双排栅含纱网等）。三、合同工期:年月日开工日期:年月日。四、质量标准及要求:工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20合格标准。需要注意的事项:1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。节约材料，并保管好材料，不得丢失。五、合同价款:承包金额:据实按建筑面积每平方参考资料，少熬夜！米元（大写:人民币整）进行人工结算。六、工程质量:乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用。七、双方责权:甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等，施工材料存放的地点与施工现场所产生的距离，乙方不得以此理由加收甲方任何费用。甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。甲方提供现场施工用水、施工用电。乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工（天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等）服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。、施工安全由乙方全权负责。乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内所有杂物，搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。八、安全施工:工程安全要求达到《G59-99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工。乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。参考资料，少熬夜！乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。九、工程款支付:1、自本协议签订后，工程施工至第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）；第二层主体工程完工（第二层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）；第三层主体工程完工（第三层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）；第四层主体工程完工（第四层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）；第五层主体工程完工（第五层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）；第六层主体工程完工（第六层楼顶结束）后甲方付乙方元（大写:人民币）；主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准，双方结算，由甲方一次性付清工程余款。2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。3、在合同期内，乙方不得故意长期停工或要求追加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。十、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力，甲乙双方如发生纠纷先自协商解决，如协商无效将按照《民法典》交由司法部门处理。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，另附图纸一份。甲方（手印）:身份证号码:联系电话:乙方（手印）:身份证号码:联系电话:年月日建设工程施工合同【第二篇】甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方_____年_____月_____日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：参考资料，少熬夜！一、工程范围：_____年_____月_____日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。三、新增工程量：详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》四、质量要求：按原合同承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：乙方：建设施工合同【第三篇】投资方：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）本着平等自愿的原则，经双方友好协商决定，甲方所投资的“西--昭（西昌至云南昭通四川段）高速公路(BOT)项目其中一个标段”交由乙方承包施工。现就甲乙双方签订内部施工承包合同，甲乙双方共同遵守具体条款内容如下：一、工程概况工程名称：西--昭（西昌至昭通凉山段）高速公路工程地点：西昌至牛栏江段（四川境内）工程内容：西昌至昭通段凉山段某标段图纸范内工程（具体详见工程清单出来后见工程清单表）；工程立项批准文号：_____川发改基础交办函(20xx)934号_________资金来源：公司自筹及国家配套资金。二、工程承包范围：承包范围：项目内的图纸及更变通知书、图纸范围内的工程、投资方下属发包人的签证工程等（以项目法人（甲方下属公司）正式签订施工合同为准）。三、合同工期：开工日期：待定（以正式签订施工承包合同为准）竣工日期：待定（以正式签订施工承包合同为准）合同工期总天数：待定；四、质量标准：工程质量标准：100%合格五、合同价款：参考资料，少熬夜！金额（大写）约六亿（以工程清单决算为准）元（人民币）左右；（小写）￥：约600，000，000元人民币最终合同价款按一个标段的实际工程清单和正式承包施工合同为依据。一个标段乙方有优先选择的权利。六、招投标方式：1、定向议标。2、本项目30%以内工程量实行定向议标的方式内定施工承包合同手续，项目正式公告后乙方补办相关招投标流程手续，具体招投标流程手续由甲方协助办理，乙方全权办理。七、合同履约保证金：1、乙方应向甲方缴纳工程履约保证金万元人民币（按合同工程价款的5%收取），工程履约保证金可以直接打入凉山州交通局项目（西-昭高速公路）专用帐户，该保证金不计利息；2、乙方向甲方缴纳工程履约保证金低于20xx万元人民币，一律统称为合同履约保证金，合同履约保证金直接打入甲方指定的银行帐户。3、本协议签订后甲方收取的合同履约保证金为元（大写：万元整人民币）。4、履约保证金的还款方式：承包方交到交通局专用帐户工程履约保证金退款时间：承包方交纳的合同履约保证金，甲方（投资方）直接转到项目法人（投资方下属公司）作为工程履约保证金，该保证金待工程完工验收后15个工作日后无息返还；八、合同计价依据、方式：该工程合同价款按《四川省交通厅》和《凉山州交通局》最新公路定额一级一类工程取费标准执行（具体取费标准以正式施工合同为准）；总造价除税金、定额测定费及材料价差部分不下浮，其余费用下浮%。人工费调增按《凉山州当地市场造价信息》指导价调整，安全文明施工费按建委相关文件计取。（钢材、水泥、木材、商品砼由甲方供应至现场），其余材料价格按施工同期《凉山州工程造价信息》指导价执行。具体最终执行标准按业主（投资方下属公司）统一制定的标准执行。九、工程款的支付事项：工程款支付条件：设备和材料预付款支付方式：机械设备和人工进场15日内按10%预付工程款；工程进度款支付方式：按当月工程量的80%支付，具体执行标准最终按《四川省交通厅》和《凉山州交通局》和高速公路项目法人招投标相关文件和正式承包施工合同执行。十、工程结算的认定：参考资料，少熬夜！1、竣工验收合格后，乙方在一个月内向业主单位（甲方下属公司）提交结算书（调增调减）竣工资料竣工图给项目法人，一式三份，竣工资料由项目法人移交档案馆。2、项目法人在收到乙方结算书后15日内必须送审计单位审计。如因甲方原因三个月内不能完成审计视为甲方默认，按乙方上报的结算价作为项目法人支付乙方的竣工结算款依据。3、具体执行细则按乙方与业主（投资方下属单位）签署的正式施工承包合同专用条款执行。十一、材料采购和结算方法：该工程的材料（除三大主材、商品砼以外）均由乙方采购，乙方所采购的材料价格按开工之日至竣工之时施工同期每月《四川凉山州工程造价信息》指导价执行（材料数量按实际施工进度按月统计核实）。无指导价的则由双方按市场行情确定，若双方确价出现分歧可由甲方供应。因甲方供应材料导致影响工期，工期相应顺延。上述条款如与施工承包合同条款有相冲突部份，按正式施工承包合同条款执行。十二、违约责任：1、因乙方原因，施工资质和技术力量不具备，甲方有权单方解除本合同，交纳的履约保证金无息返还；正式承包施工合同签署进场施工造成工程质量和工程进度，乙方承担由此造成的直接和间接经济损失，甲方有权单方解除正式施工合同，乙方无条件撤出施工现场，交纳履约保证金不退还，结算款到此项目工程竣工后在进行清算支付。2、因甲方原因，乙方不能签署正式施工承包合同，乙方向甲方交纳的履约合同保证金，应按银行同期贷款利息的4倍支付乙方利息与本金。十三、其他约定：1、甲、乙双方在正式施工承包合同中约定。2、有行业规定的，照行业规定执行。3、安全生产、文明施工在施工承包合同文本约定或另行约定。4、本协议与甲方签署的投资主合同相冲突的条款，以甲方签署的投资合同为准。十四、未尽事宜，双方应友好协商，如协商不成，双方可向四川省人民法院或凉山州人民法院提起诉讼。十五、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等的法律效力。十六、合同生效日期：甲方收到乙方履约保证金后生效，乙方与项目法人（甲方下属公司）签署正式承包施工合同生效日期此合同自动失效。参考资料，少熬夜！甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同【第四篇】甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________。2.工程地点：_________________。3.工程立项批准