工程建设合同范本【汇编5篇】

1、参考资料，少熬夜！工程建设合同范本【汇编5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“工程建设合同范本【汇编5篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建设工程施工合同【第一篇】合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书参考资料，少熬夜！双方有关工程的洽商、变更等书面。

2、协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息[4]。在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列[5]。组成工程施工合同范本的文件包括：1、工程施工。

3、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、工程施工合同专用条款、5、工程施工合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书10、建设工程施工合同范本使用说明[6]在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包参考资料，少熬夜！方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。若。

4、需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。工程建设合同【第二篇】（编号：zs×××-×××-[20××]-×××号）甲方：（项目部（施工局）全称）乙方：（营业执照登记名称，全称）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况项目名称：项目地点：2、合同范围主要合同内容，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。主要施工工序（1），（2），（3），以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。主要工程量序号项目单位数量备注合同工期开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表：节点工期要求序号项目名称完工日期备注工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：参考资料，少熬夜！a.重大设计变更；b.不可抗力；c.由于业主原因要求停工；d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。乙方应在发生工期延误造成。

5、窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。本合同（单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格合同总价合同总价：（人民币）大写元，小写：（含%税金），固定总价/暂定总价。合同单价合同单价见附件b《工程量计价清单》。合同单价包括。

6、完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金参考资料，少熬夜！%；甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务甲方权利与义务甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。工程建设合同【第三篇】甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程项目一、工程名称：东大煤矿矿井自动化控制系统建设工程二、工程地点：东大煤矿三、工程范围及内容1、建立自动化控制网络平台。2、实施井下中央变电所。

7、、中央泵房、-732泵房、井下强力皮带输送机远程集中控制系统；地面主扇风机的在线监测监控。3、实现主副井提升机及地面35KV变电所的运行监测。东大煤矿构建基于千兆工业以太网基础上的矿井自动化系统，包括新建和完善子系统：井下中央水泵房、井下中央变电所、-732泵房、井下强力皮带输送机远程集中控制系统、地面主扇风机的在线监测监控。实现主副井提升机及地面35KV变电所的运行监测。系统要求完全构建于1000兆/100兆工业以太网基础上，并在系统内建立完善、直观的视频监测系统作为自动化控制系统的有益补充。要求系统预留30~50%接口，以备后期项目的接入。第二条合同价款合同总价款：万元（大写：人民币玖拾叁万陆千元整）（附详细清单）第三条双方责任一、甲方责任1、无偿提供施工用水、电，提供施工人员住宿、洗浴、材料存放库，就餐费用由乙方负责。2、工程完工后及时参加工程竣工验收，并办理签证和竣工结算。按合同规定拨付工程款项。参考资料，少熬夜！3、指派张善东同志为甲方施工代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。二、乙方责任1、开工前向甲方发出。

8、开工通知。2、编制施工技术措施，并报甲方备案，做好各项施工准备工作。3、严格按照规范要求文明施工，确保工程质量，质保期一年，按期完工和交付。4、工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内办理竣工验收手续和竣工结算。5、使用甲方的材料库，工程竣工后要完好交付甲方。6、指派杨鹏同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。第四条工程期限一、总工期为30天，自20xx年6月16日开工，至20xx年7月16日竣工验收。二、因甲方原因和外部关系及不可抗力等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方同意后，工期顺延。第五条工程价款的支付与结算方式合同签字盖章生效后付合同总额的30%，货到付合同总额的30%，安装调试合格正常运行再付合同总额的30%，10%质保金验收合格后一年内付清。第六条施工安全1、乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于乙方自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用；由甲方造成的责任，甲方承担有关责任及费用。2、施工期间，乙方损坏的设备设施及造成的损失，由乙方承担。第七条违约责任甲方违约责任1、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工期得以。

9、顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。乙方违约责任1、由于乙方责任造成工程不符合合同规定的，由乙方负责修理及返工，由于修理、返工造成的费用由乙方自行承担，并承担甲方造成的损失。2、在质保期内凡因施工造成的质量事故和缺陷，由乙方无偿保修。第八条纠纷解决办法本合同履行中发生争议，双方当事人应本着友好协参考资料，少熬夜！商的态度及时解决。当协商无效时，可向枣庄市仲裁委依法仲裁。第九条附则一、本合同一式6份，甲乙双方各执3份。二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本项目技术协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。四、乙方负责提供具体设计方案及图纸资料。五、软、硬件购臵发票应分开，硬件部分开具17%增值税发票，软件开具国家技术贸易发票。六、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年__。

10、__月____日工程合同书【第四篇】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。一、工程项目、承包方式、材料1、工程名称：健身会所楼顶彩钢板防水工程2、交货地点:济南3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方认可的施工方案、材料，承包整个楼顶的防水工程。4、甲方指定材料为山东红恒达防水材料工程有限公司生产的益龙牌，厚度为3mm金属铝箔、-10℃聚氨脂自粘SBS防水材料。二、防水材料单价、施工总面积、总造价及其支付方式：（一）材料单价为每平方米45元，总面积为1173平方米。1、总造价为人民币45元X1173平方=52785元。2、整个工程必须满足甲方认可的防水要求，以甲方审定的施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的项目除外，最后总决算时如增、减施工施工面积，按实际施工面积结算）。（二）工程款支付参考资料，少熬夜！甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：1、自签订合同之日起支付总工程款的40%，即21114元，作为材料预订费用。2、全部防水材料运抵甲方指定的施。