建设工程施工合同（实用5篇）

参考资料，少熬夜！建设工程施工合同（实用5篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设工程施工合同（实用5篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建设工程施工合同1甲方：乙方：甲方委托乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的采购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、由乙方负责：为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。二、甲方权利：（1）、甲方有权监督乙方按约定提供安装、调试服务。（2）、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行协助义务。三、乙方权利义务：（1）、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。（2）、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。四、收付款条款：（1）、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。（2）合同签订，甲方一次性付清采购款￥26000。00元（大写：贰万陆仟元）。五、工期要求：按甲方现场施工进度进行。六、其他条款：本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或依据另行达到的仲裁条款或仲裁申请仲裁。甲方（公章）：XXXXXXXXX乙方（公章）：XXXXXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日建筑工程施工合同文本2甲方：--市--区北石店镇临泽村委乙方：--县--限责任公司根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲参考资料，少熬夜！乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：竣工日期：三、质量要求：严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。四、安全施工：乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。五、工程结算方式：根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元3、混凝土路沿石安砌(100----0300)35元4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620元座6、人工挖土方30元立方米7、农用车300元台班8、勾机1800台班。9、三轮车200元台班。10、零工，60元工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：（盖章）乙方（盖章）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）________年____月____日年____月____日建设工程施工合同建设单位：____市____区北石店镇林子村委施工单位：____县固城建筑安装有限责任公司建筑工程施工合同文本3发包方：承包方：参考资料，少熬夜！为了顺利地保质、保量地完成施工任务，本着平等、自愿、互惠、互利的原则，依据《建设法》《民法典》等相关法律、法规，经双方共同协商，达成如下协议：一、工程内容：---鸡舍搭建。二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、包安全文明施工。三、质量要求：基础预埋铁件，由乙方负责；立柱用直径100，壁厚，圆管；檩条长4米，最小头不小于60;顶板用30的隔热板，的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板，窗子用铝合金玻璃窗。四、工程承包单价：185元㎡，以滴水面积收方准。五、付款方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50%，即万元；总工程完工后付清全部工程款项。六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签字后生效，具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。甲方：乙方：年月日建设工程施工合同4发包人（全称）：_______________________承包人（全称）：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：____________________________________________工程地点：____________________________________________工程规模及结构特征：__________________________________工程承包范围：________________________________________工程立项批准文号：____________________________________资金____________________________________________二、合同工期开工日期：____________________________________________竣工日期：____________________________________________合同工期总日历天数_________天。三、质量标准参考资料，少熬夜！工程质量标准：________________________________________四、合同价款币种：____________________________合同总价（大写）：________________元（小写）￥：_________元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1．本合同协议书；2．中标通知书（适用招投标工程）；3．投标文件（适用招投标工程）；4．经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；5．本合同专用条款和补充条款；6．本合同通用条款；7．标准、规范及有关技术文件；8．图纸；9．工程量清单；10．双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；11．发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；12．工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：_________年_________月_________日订立地点：_______________________________________发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。发包人（公章）：_________承包人（公章）：_________住所：___________________住所：___________________法定代表人：_____________法定代表人：_____________委托代理人：_____________委托代理人：_____________电话：___________________电话：___________________传真：___________________传真：___________________参考资料，少熬夜！开户银行：_______________开户银行：_______________账号：___________________账号：___________________邮政编码：_______________邮政编码：________________________年_____月_____日_________年_____月_____日附件1通用条款一、词语定义1．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1．1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。1．2专用条款：是发包与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。1．3发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人（除经承包人同意外）。1．4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。1．5工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1．6分包人：指承接本工程部分工程施工，具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1．7项目经理：指承包人在履行本合同中委派的并取得相应等级执业资格或岗位职务的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，代表承包人履行合同约定的权利和义务。1．8设计单位：指发包人委托的承担本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1．9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1．10监理单位：指发包人委托的具有相应工程监理资质等级负责本工程监理的单位。1．11永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1．14款所指的设备。1．12临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1．15款所指的承包人装备。1．13工程：指永久工程和临时工程，或视情况指二者之一。参考资料，少熬夜！1．14设备：指预定构成或构成永久工程的一部分机械、仪器、装置。1．15承包人装备：指属承包人所有（或租赁）的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。1．16发包人提供装备：指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。1．17合同价款：指承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。招标工程指中标通知书中的中标价，非招标工程指发包人承包人双方确认的工程报价。1．18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1．19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1．20开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1．21竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。1．22实际竣工日期：指承包人完成工程施工并合格地通过竣工验收、承包人正式提出竣工验收申请的日期。1．23工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的从开工日期至竣工日期的天数。1．24实际工期：指按总日历天数（包括法定节假日）计算的从开工日期至实际竣工日期的天数。1．25图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸、计算书和其他性质类似的技术资料。1．26施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1．27工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸等列出的拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。1．28书面形式：指合同、协议、