关于维修合同范例优选4篇

关于维修合同范例优选4篇【导读】这篇文档“关于维修合同范例优选4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！维修合同1甲方：_________乙方：_________为适应计算机科技的高速发展，切实解决目前计算机维修过程中的一换无穷现状，尽快培养出更多的芯片级技术维修人才，加强计算机维修力量，减轻计算机用户经济负担，促进社会青年自学成才、自谋职业、自给自足和下岗职工再就业，先行占领计算机维修市场，_________电脑培训班决定举办计算机芯片级维修实用技术培训。现经甲、乙双方一致同意，就相关事宜，协议如下：一、培训性质甲方根据市场和计算机科技发展的宏观需要，培训一批掌握先进的计算机芯片级维修专业技术的工程技术人员。二、培训目标乙方在参加培训并经考试合格后应能熟练掌握甲方所培训的计算机芯片级维修相关技术。三、培训内容培训主要内容如下（甲方有权根据技术发展需要进行相应调整，详见《培训计划大纲》）1．计算机硬件基本工作原理；2．计算机组装与病毒防范；3．计算机软件安装基础；4．Windows操作系统；5．Office办公软件；6．计算机网络设置与应用；7．计算机软故障的诊断与排除；8．计算机硬故障的板卡级检测，诊断与排除；9．电子电路基础；10．焊接技术；11．主板故障的芯片级检测与维修；12．主板I／O，BGA芯片的更换；四、培训期限培训期限共_________年，自本合同签订之日算起。1．前_________个月为学习培训阶段，后_________个月为实习阶段。2．一期学不会，下期免费。五、收费标准1．_________年培训费，实习费总计为_________元。2．所有费用签订协议时一次交清。3．因乙方参加培训后，已经占据甲方的固定培训资源，培训中乙方原因中途退出培训，其所交费用一律不退。六、工作去向培训期满乙方经综合考试合格后，甲方可依据乙方要求向第三方推荐乙方为硬件维修技术人员。根据甲方的工作需要，乙方有去_________工作的机会。七、工资、待遇培训实习期间，乙方不享受工资待遇。八、双方责任1．甲方负责在规定的时间完成《培训计划大纲》所规定的全部培训内容。2．甲方负责提供培训场地、培训设备、培训教师。3．乙方必须遵守甲方在培训期间的各项规定。乙方应按时参加培训，如有特殊情况不能按时参加培训应向甲方请假，经甲方同意后方可暂不参加培训，如乙方擅自不参加培训累计时间超过_________个小时（_________个月的培训课时）按自动退出培训处理。乙方自动退出培训后，乙方所交纳的培训费用不再退还，甲方不再承担对乙方的继续培训和其他义务。九、违约及争议1．甲、乙双方如发生争议可协商解决，无法和解，可申请人民法院仲裁。2．甲、乙双方必须严格遵守本合同的各项规定。如果任意一方违约，违约方应赔偿守约方相当于_________个月平均培训费的赔偿金，并按《中华人民共和国合同法》中的相关条款规定承担其它违约责任。十、合同的终止及解除1．本合同如因战争、地震、火灾等不可抗力暂时或永久无法继续履行时，可暂时或永久终止，终止后应按当时国家有关法规进行处理。2．因乙方在培训期间，严重违反培训纪律并触犯国家刑律，受到相关法律制裁，本合同将自动终止。3．经甲、乙双方协商同意签署解除本合同的协议，本合同即可终止。4．合同到期后自然终止。十一、合同的生效及其它1．未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力。2．本合同一式_________份，甲，乙双方各执_________份，自双方签字之日起开始生效。甲方（签字）：_________乙方（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日维修合同2合同编号：___________发包人：____________________________________________承包人：____________________________________________维修养护工程名称：__________________________________依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_______________元。一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。二、本合同的组成文件及解释顺序为1．合同（包括补充合同和协议）2．中标通知书3．招标文件4．专用合同条款5．通用合同条款6．技术条款7．组成合同的其它文件。上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_______份，其中：发包人_______份，承包人_______份。发包人（公章）：___________承包人（公章）：___________法定代表人（签章）：_______法定代表人（签章）：_______委托代理人：_______________委托代理人：_______________电话：_____________________电话：_____________________传真：_____________________传真：_____________________地址：_____________________地址：_____________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________开户银行：_________________开户银行：_________________帐号：_____________________帐号：______________________________年______月______日_________年______月______日签订地点：_________________签订地点：_________________附件通用合同条款1．词语涵义及合同文件第1条词语涵义除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义1．1发包人：指专用合同条款中写明的当事人。1．2承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。1．3发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。1．4承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。1．5合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。1．6投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。1．7中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。1．8工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。1．9合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。1．10费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。1．11承包期：指承包工程维修养护工作的历时。1．12天：指日历天。1．13书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。1．14不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。第2条合同文件组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下2．1合同（包括补充合同或协议）。2．2中标通知书2．3招标文件2．4专用合同条款。2．5通用合同条款。2．6技术条款。2．7组成合同的其它文件。第3条合同使用的语言文字和适用法律3．1本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。3．2本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。3．3施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。第4条联络本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。2．双方主要义务和责任第5条发包人主要义务和责任5．1按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。5．2按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。5．3按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。5．4按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。5．5按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。5．6按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。第6条承包人主要义务和责任6．1在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。6．2按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。6．3遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。6．4自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。6．5负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。6．6在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。6．7按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。6．8按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。第7条发包人代表发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。第8条承包人代表承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。3．工作进度第9条实施计划承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。第10条延误开工发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。第11条暂停工作发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。第12条单项维修工作工期延误发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任12．1增加合同中任何单项项目的工作内容。12．2增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。12．3改变合同中任何一项工作的标准或性质。12．4合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。12．5不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复，