您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 2023年装修工劳动合同范本5篇
2023年装修工劳动合同范本5篇2023年装修工劳动合同范本5劳动合同通常包括工资和福利待遇:明确劳动者的工资和福利待遇,包括基本工资、津贴、奖金、社保缴纳、法定节假日、年休假等。这里给大家分享一些关于2023年装修工劳动合同范本,供大家参考学习。2023年装修工劳动合同范本1发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)一、工程概况1、亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼工程,钢筋砼框架结构。2、合同期限自至3、为保证本工程进度需要,乙方在进行本工程装饰装修阶段进场人数根据甲方要求进行调整。二、承包方式1、乙方包工包料、包做包交,除起重机械设备等大型工具外,所有小型工具及安全设备由乙方自备,价格为元/㎡。2、工期要求:三、承包内容亳州市南部新区拆迁安置小区A区42#—47#楼门窗工程。型材名称,玻璃采用6+9A+6中空玻璃,屋顶天窗玻璃为6中透光LOW—E+12A+6,推拉门、平开门玻璃材质为钢化玻璃。钢化玻璃在原来的基础上增加/㎡。四、质量、安全标准和制度执行国家质量优良工程验收统一标准。五、付款方式由乙方全垫资至工程竣工验收六、结算方式按门窗实际尺寸面积结算。七、双方职责1、甲方应向乙方做安全、技术质量书面交底。2、甲方组织对进场人员进行安全教育,乙方给予配合。3、甲方应对乙方提出的实际困难积极协调予以解决。4、乙方人员应严格遵守项目部的各项规章制度及劳动纪律,服从甲方调配指挥,文明施工,不损坏甲方的荣誉和形象。5、在施工场地、生活区范围内,因乙方原因造成的火灾、偷盗、打架等安全事故,造成的损失由乙方自负。6、乙方所有进场材料及安装均要符合图纸设计及规范要求,包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方承担。7、乙方应对甲方提供一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、所有玻璃合格证、门窗三性试验报告。8、由于门窗所产生的一切费用均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。9、因乙方自身原因违章作业、不服从指挥发生的安全质量事故,责任由乙方自负。10、工期按甲方工期进度确保质量完成,如耽误工期,责任由乙方承担。11、工程竣工后,乙方对自己承包的工程保修二年,如果乙方的原因发生质量问题,由乙方无偿维修,造成的一切费用由乙方负责。12、工程安装至工程竣工交付期间,由乙方自己实行成品保护。本合同一式两份,经双方签字后生效。甲方代表:日期:乙方代表:日期:2023年装修工劳动合同范本2甲方:统一社会信用代码:电话:地址:乙方:电话:身份证号:通讯地址:紧急联系人:甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。一、合同期限(一)甲乙双方同意按以下第_____种方式确定本合同期限。A、有固定期限:从________年____月____日起至________年____月____日止,_其中试用期自________年____月____日起至________年____月____日止。B、无固定期限:从________年____月____日起,其中试用期自________年____月____日起至________年____月____日止。C、以完成___________工作任务为劳动合同期限:自________年____月____日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。二、工作内容和工作地点(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事___________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排及培训等工作。(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作,达到规定的质量要求。(三)甲乙双方约定劳动合同履行地为__________________________________。三、工作时间和劳动报酬(一)甲方实行标准工时制,因工作需要确需延长工作时间的,经双方协调而定。(二)甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。1、甲方承诺每月____日为发薪日;2、乙方在试用期内的工资为每月________元;3、经甲乙上方协商一致,对乙方的工资报酬做下列分配:乙方工资包括基本工资、岗位工资、绩效工资A、按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法决定,根据乙方的工作岗位确定其每月岗位工资为________元。B、乙方的基本工资确定为每月________元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;C、绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。甲方实行提成工资制,根据甲乙双方平等自愿的条件下作出下列提成工资制:510万单子按________%提成;1015万单子按________%提成;15万以上单子按________%提成。D、提成每月20号按客户所交工程款的比例发放;E、中途无故不干丢下工地不管等原因,甲方可追究其法律责任。4、甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。四、劳动管理(一)甲方必须严格执行劳动政策和有关劳动管理的法律规定,并根据国家有关规定建立、健全劳动制度及各项规章。(二)甲方有监督乙方遵章守纪、安全工作、职业道德及工作任务完成情况的权利。(三)乙方应严格遵守公司纪律和规章制度,不得把公司的各种机密和与公司利益有关的文件泄露给他人,若发现并对本公司已造成客户流失经济损失的,应根据后果及责任大小给予赔偿。(四)工作中应服从甲方管理,积极完成所从事的工作。五、合同的变更、解除、终止和续订(一)甲方因转产、调整经营项目,或者由于情况变化,经甲乙双方协商同意,可以变更合同的相关内容。(二)在下列情况下,甲方可以解除合同:1、乙方在试用期内经发现不符合用工条件的;2、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作又无法安排其他工作的;3、甲方歇业、宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。(三)在下列情况下,乙方可以解除合同:1、甲方违反国家规定,无安全防护设施,劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害乙方身体健康的;2、甲方无力或不按照本合同规定支付乙方劳动报酬的;(三)合同期限届满,应即终止执行。由于经营、工作需要,甲乙双方协商同意,可以续订合同。六、劳动争议处理(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议可以协商解决。不愿协商或者协商不成的可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调节不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起____日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的,可以自收到冲裁裁决之日起____日内向人民法院提起诉讼。(二)甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法效益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有感部门举报。七、其他(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。(二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。(三)本合同不得涂改。(四)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。(五)本合同于________年____月____日生效。(六)本合同未尽事宜经甲乙双方协商在附补充协议。甲方:(盖章)法定代表人:(签名)________年____月____日乙方:(签名)________年____月____日2023年装修工劳动合同范本3依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位:中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位:诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。1、工程概况工程名称:工程地点:分包范围:分包内容:分包性质:包工(详见后附项目清单定价表说明)2、分包工作期限开始工作日期:20__年x月x日;结束工作日期:20__年x月x日;总日历工作天数为天3、质量安全标准3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20_)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—20_),本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)。3.2质量保修:详见工程质量保修书,保修时间壹年。4、分包合同4.1总包合同同样适用于劳务分包。4.2分包应全面了解总包的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。5、图纸5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。6、项目经理6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。7、总包义务组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。1向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。2向分包提供各层水、电。3向分包责任人进行技术交底。7.3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;7.4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。8、分包义务8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;8.2分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划,每月23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经总包批准后严格实施;8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;8.5按总包统一规划堆放材料、机具,按总包标准化工地要求设置标牌,搞好施工区域的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;8.6保证属下人工工资的发放,不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖欠工资造成恶劣影响的,总包视情而定对分包人进行5000—20000元的处罚,直至解除其分包资格,无补偿清退;8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表,配合总包完成本标段内的技术资料,配合总包办理交工验收;8.8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作,因分包责任发生损坏,分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。9、材料、设备供应9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划(见
本文标题:2023年装修工劳动合同范本5篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11032922 .html