2023年钢结构厂房维修合同_钢结构房屋维修3篇

1/72023年钢结构厂房维修合同_钢结构房屋维修3篇随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是网友为大家分享的“2023年钢结构厂房维修合同_钢结构房屋维修3篇”，希望大家可以喜欢。钢结构厂房维修合同钢结构房屋维修1发包人：承包人：依照《这人民共和国合同法》，按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款：一、工程概况工程名称：生产车间钢结构楼层制作安装工程。工程地点：二、工程承包范围承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。三、质量标准：符合国家建筑工程质量要求。四、合同价款：计算方式：发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算，2/7以过磅重量为准。发包人另计：工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人，正负零以下另计造价，双方协商。五、合同期限开工时间：年月日竣工时间：年月日六、发包人提供现场施工场地和水、电，包括周围的协调工作。七、付款方式：承包人主材料进场，发包人付给承包人壹拾万元，待主体梁结构完工，发包人付给承包人壹拾万元，余款待工程全部竣工，验收合格，收方结算，发包人一次性付完全部工程款给承包方，但扣壹万元质保金，三个月后付清。八、发包人的责任和义务监督承包人的质量和安全，按期完成任务。九、承包人的责任和义务保证质量完成上述工程内容，负责施工中的一切安全责任。十、违约责任：若谁违约，必须履行合同条款，并付对方违约金1万元。十一、未尽事宜，双方协商解决。本合同签字之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份。发包人：承包人：3/7合同签订时间：年月日钢结构厂房维修合同钢结构房屋维修2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就徽记食品有限公司的一车间、二车间、三车间等钢结构厂房维修项目，甲方委托乙方进行维修，并严格按照甲方要求制作、安装、防腐。，结合本工程具体情况，甲乙双方通过共同协商，签订本合同。具体内容如下：二、工程地点及内容1、工程地点：南溪。2、工程内容：(1)一、二、三车间的气楼部分的拆除、除锈、防腐及屋面板的制安。(2)墙体坏、烂部分的拆除、防腐及墙面板的制安。(3)尼龙纱窗的制安。三、工程造价(1)一、二、三车间气楼部分及墙体部分①烂彩钢瓦的拆除3.00元/m2。②维护钢结构部分除锈(按彩钢瓦的面积计算)3.50元/m2(含脚手架，若未更换部分防腐，按照此单价执行)4/7③防腐(按瓦的面积计算)5.00元/m2(含脚手架)若未更换部分防腐，按照此单价执行。④新制安檩条(c120或140)18.00元或22.00元/m。⑤屋面上层彩钢瓦(90型，厚度为0.45mm，采用宝钢板或诚实板)30.00元/m2(单层价)。防腐板(厚度为1.8mm)48.00元/m2(单层价)。⑦屋面板及墙面板所用的五金配件(按瓦面积计算)3.00元/m2。(2)尼龙纱窗(40目)20.00元/m2(含人工费)。以上工程量按实收方结算。四、付款方式：1、以上所例零星工程完毕并经验收合格，10日内支付至合同总金额的95%，余下5%作为质量保证金，工程完工二年后15日内付清。2、乙方负责向甲方提交竣工资料，若甲方要求开具建安发票，则按总造价的5%计算，甲方负责组织验收。五、工程工期：按甲方要求进入现场施工，但甲方必须具备施工条件。工期为30个工作日，如遇下雨或不可抗力因素，则工期顺延。六、质量标准工程按甲方要求验收。七、质量保修期二年。如在质保期内出现质量问题，在接甲方通知24小5/7时内处理。八、甲乙双方权利和义务1、甲方负责施工场地平设备的保护，达到维护等施工条件，并派专业人员现场监督，免费提供乙方工程用水用电。2、乙方现场管理员及施工人员的食宿自理。3、乙方负责按照双方确认的工程量进行维护，确保一次性验收合格。四、安全责任1、乙方自行组织人员现场施工，乙方必须对工作人员的上、下班安全及现场工作安全负责。2、乙方必须保证安全、质量;若发生安全事故，乙方必须全额承担，甲方不负任何责任。五、违约责任合同生效后，甲乙双方应遵照合同内容执行各自权责。若出现违约情况，违约方负全部责任。六、其它约定1、若有其他未尽事宜或约定事项，甲乙双方可进行书面补充，补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。若遇纠纷，任何一方可向当地人民法院进行起诉。2、本合同经甲乙双方签名盖章后即刻生效，履行完毕后自动终止。3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。发包方：承包方：6/7日期：钢结构厂房维修合同钢结构房屋维修3承包方(以下简称乙方)：经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：第一条：工程概况拆除工程位于中学建设指挥部办公室。第二条：工程承包范围屋面钢结构支撑、铝门窗。第三条：工期1、合同工期：2、开工日期：3、完工日期：第四条：质量标准：1、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解、托运。2、乙方应文明施工，切实做好做好安全防护;第五条：工程价款及付款方式工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死，合同总价约为：元(价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金。)第六条甲方责任和义务7/7甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作;第七条：乙方责任和义务1、乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥;2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;3、乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全拆除施工监督，确保拆除施工在安全状态下进行;4、乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用;第八条：合同争议、解决方式1、双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。第九条：其他1、合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。如单方违约，违约方承担一切责任。甲方：乙方：代理人签字：年月日年月日