分包合同（通用5篇）

分包合同（通用5篇）合同的重要性是毋庸置疑的。合同实质上是一种民事法律行为，而达成双方都认可的合同需要具备哪些特征呢？如果您对这个话题还有疑问，不妨参考一下“分包合同（通用5篇）”，也许对您会有所帮助！分包合同【第一篇】甲方：__________法定代表人：__________地址：__________乙方：__________法定代表人：__________联系住址：__________为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。第一条分包项目1.工程名称：______________________________________。2.项目地点：______________________________________。3.分包范围：______________________________________。4.施工内容：______________________________________。第二条分包方式分包方式为______________________________。第三条分包工程造价分包工程总造价455000人民币元整(大写：__________肆拾伍万伍仟)，工程量及材料单价略。第四条工程款支付办法本分包合同工程款的支付以总包合同(《装潢工程施工合同》，合同编号：__________SYZS-20xx-0505)的支付方式和周期为准，甲方在收到发包人相应款项后，应在3天内将款项汇入乙方账户(开户行：_________________户名：______________________账号：______________________)。1、合同签订，乙方按合同要求全部完成，并经房产公司验收合格后支付乙方合同总价的60%;2、单项工程结算完成并经房产公司确认后30天内支付至结算价的95%;3、结算价的5%作为工程保修金，保修期满一年后凭物业公司负责人签字盖章支付2%，保修期满两年后凭物业公司负责人签字盖章支付3%扣除相应违约金、维修金等费用后后付清(不计利息)。第五条工期施工工期：__________从___年___月___日起至__年___月___日止。若因天气原因导致延误，工期应顺延。第六条质量要求工程质量应达到国家法律规定的强制性验收质量标准和总包合同约定的质量标准。第七条工程保修保修期为验收合格之日起____个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方故意破坏引起的维修除外。第八条违约责任1.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。3.施工期间，施工及生活用水、电的费用由乙方承担。4.乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。5.双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。第九条保密一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条陈述和保证1.甲方向乙方陈述和保证如下：__________其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;本协议自签订之日_____起对其构成有约束力的义务。2.乙方向甲方陈述和保证如下：__________其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;本协议自签订之日____起对其构成有约束力的义务。第十一条不可抗力1、在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起__日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起__日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十二条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十三条法律适用与纠纷解决方式1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：__________将争议提交____仲裁委员会仲裁;依法向____人民法院提起诉讼。第十四条附则1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。3.本协议-式___份，各方当事人各执___份，具有相同法律效力。签订地点：__________签订时间：__________甲方名称：__________乙方名称：__________(盖章)(盖章)法定代表人：__________(签字)法定代表人：__________(签字)委托代理人：__________(签字)委托代理人：__________(签字)联系电话：__________联系电话：__________地址：__________地址：__________电话：__________电话：__________传真：__________传真：__________开户银行：__________开户银行：__________银行帐号：__________银行帐号：__________分包合同【第二篇】第一部分协议书劳务作业发包人：中国新兴建设开发总公司（以下简称发包人）劳务作业承包人：保定兴发建筑劳务有限公司（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。1、工程名称：朝阳区20xx年既有节能居住建筑供热计量改造工程五标段2、分包合同内容：本合同分包范围：图纸中全部施工项目本合同劳务作业内容：美景东方小区、紫南北区、世纪东方、欢乐园等小区内入户热计量设备的安装、楼栋热计量设备的安装、锅炉房余热回收系统安装、换热站热平衡、气候补偿器的安装、变频器安装等。3、工程地点：朝阳区4、合同价款总额元（人民币），大写元。5、分包工作期限开工日期：20xx年08月20日竣工日期：20xx年11月20日总日历天数为：92天6、劳务作业人数：150人。7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同；2中标通知书（如有）；3投标书及其附件（如有）；4专用条款；5通用条款；6标准、规范及有关技术文件；7图纸及工程量清单；8合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间：20xx年08月10日合同订立地点：北京市海淀区发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款9、发包人权利和义务：劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。其它发包人应当承担的义务。10、承包人权利和义务：组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。分包合同【第三篇】甲方：乙方：身份证号：为满足甲方承包国高网成渝环线乐雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，望双方共同遵守。一、工程内容：1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：4、承包方式：单价承包。二、合同清单及价款1、单价及清单见附表2、附表上的上工程量作为参考量，计量时以乙方实际完成工作量为准。3、附表上单价为乙方施工单价，甲方不再收取任何费用，项目部扣除甲方的管理费和其它费用均与乙方无关，支付时甲方按监理工程师认可方量和以上单价之积支付与乙方。4、由于乙方原因中途退场，上月余留金不再退换。乙方施工进度必须跟上甲方进度。否则甲方有权中止合同。三、工程质量管理：乙方必须按图纸及国家工程质量管理规范进行施工，因甲方原因造成损失，由甲方负责，因乙方原因造成损失的由乙方负责。四、工程款支付1、工程量原则：本工程合同为单价合同，结算数量依据业主确认乙方完成工程量。确认原则：按图纸计量，有变更的按实际工程量结算。2、每月25日报计量。3、每月根据监理工程师确认工程量进行计量，合同中的单价为乙方直接施工单价，乙方不再承担其它任何费用，在业主工程款到位后，三天内按乙方工程量附表单价的90﹪支付给乙方。余款10﹪在竣工决算后支付5﹪给乙方，余5﹪作为质量保证金，待保修期满后甲方一次性支付给乙方。工程保修期为一年。4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方负责。五、其它1、本协议一式二份，甲、乙双方各一份。2、本协议自双方代表签字之日起生效，竣工决算并付清工程款后失效。3、本协议未尽事宜，经双方协商解决。4、本工程安全事故由乙方负责，与甲方无关。5、本协议签订后乙方三日内必须进场。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日分包合同【第四篇】承包单位（甲方）：住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：分包单位（乙方）:住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政