您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 建筑工程装修合同【通用4篇】
建筑工程装修合同【通用4篇】撰写合同应遵守哪些规定?随着人们对法律的了解和遵守程度提高,合同成为双方签署的一种保障。如果想深入了解有关“建筑工程装修合同【通用4篇】”的详细信息,那么继续参考下载下去吧,相信对您会有所帮助!建筑工程装修合同篇【第一篇】甲方(业主):_________乙方(装饰公司):_________合同编号:_________业主(以下简称甲方):_________身份证号:_________联系地址:_________装饰公司(以下简称乙方):_________联系电话:_________依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同,以共同遵守。第一条工程概况1、甲方对进行装修装饰的房产拥有合法的装修装饰决定权(包括但不限于装修装饰房产的所有权、使用权或承租权等)。2、乙方为本地工商行政管理机构核准登记的企业(统一社会信用代码:_________)。3、工程地点:_________4、房屋结构:_________,套内面积(以实际测量为准)。5、装饰施工内容及做法:(详见施工预算及施工图纸)。6、施工承包方式:双方商定同意采取下列第_________种承包方式:(1)、乙方包工包料;(2)、乙方包工包基础施工材料;(3)、乙方包工、甲方包料。7、合同额暂定:_________元(大写人民币:_________,最终以实际发生的工程量为准)。8、水电安装、改造增加部分按实际工程量计算。9、本工程所有项目管理费为10%,套餐外增项搬运费为5%,具体费用见报价单。10、施工中,双方如变更设计或增减施工项目的,变更部分的工程款按报价以实际工程量另行增减计算。11、工程期限:自_________年_________月_________日起,共计_________个工作日。如果有以下情形的则以实际开工日期计算,工期顺延。(1)具体的开工日期以装修许可证办理完毕且乙方实际进场施工之日为准;(2)若施工所在地存在关于周末或节假日不允许施工的规定,工期应顺延。第二条甲方义务1、甲方开工前三天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;2、提供施工期间的水源、电源并承担其费用;3、本工程项目原则上不拆动房屋室内原承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;4、施工期间甲方仍需部分使用该房屋的,应负责做好施工现场的保护及消防等安全工作;5、负责协调邻里之间的关系,否则由此造成的工期延误由甲方承担;6、负责到物业部门办理的开工手续,并承担物业部门收取的各项费用;7、按时、按量、按质提供自购的装修材料;8、对工程施工的质量、进度进行监督,及时办理材料验收、竣工结算。第三条乙方义务1、指派项目经理_________为乙方施工代表,负责合同的履行,按要求组织施工和验收,保质、保量、按期完成施工任务。指派作为本合同签署代表,本合同除标下划线空白处外,其余部分不允许手写填加,如因特殊原因需手写填加相应合同条款或合同内容,需经过总经理签字并盖章确认,否则所填加内容不视合同组成部分。项目经理的职责不包括工程款等款项的收取。如更换人员,乙方应及时通知甲方。2、严格按照双方确认的施工图纸、说明等进行施工,做好各项检查和工作记录。3、施工中严格执行安全施工操作规范、施工质量标准、施工现场管理的规定等,不扰民,不污染环境,做好防火等安全措施;4、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;5、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫现场(不包括专业保洁)。第四条材料供应1、由甲方负责采购供应的材料、设备的,甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,由双方共同验收并办理交接手续,甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品。甲方所提供的材料、设备有质量问题或规格差异的,由此造成的工程损失及责任由甲方承担。2、由甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的装饰装修施工,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。3、由乙方供应的材料、设备,乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验,如甲方接到乙方通知后2天内无故不参加检验的,乙方可自行检验,甲方应对乙方的验收结果予以认可。4、由乙方购买的基础装修材料,甲方如需变更,双方须先填写《施工变更签证单》,确认新材料的品牌型号及价格。第五条工期变更除了法律规定或是另外有约定,对以下原因造成竣工日期延误,工期应顺延:1、工程项目增加和设计变更;2、停电、停水等不可抗力因素影响;3、甲方未能按合同约定提供施工图纸、施工场地、施工条件的;4、甲方不能按期提供材料、设备或提供的材料、设备质量不合格的;5、甲方未按期支付工程款;6、甲方无故不验收或怠于验收的;7、其它可顺延的情况。第六条工程变更1、甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应及时通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。2、乙方应根据变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等制作《施工变更签证单》,并提交甲方。3、甲方应在收到变更单后两天内做出签字答复,否则视为对乙方所提交《施工变更签证单》的认可。第七条工程质量及验收1、本工程质量以国家的相关质量检验标准为依据。2、因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用由甲方承担,工期顺延。3、在施工过程中,甲方变更设计、停止施工或增减项目,应按上述第六条的约定签订《施工变更签证单》,方能进行该项目的施工。凡甲方私自与施工人员(包括项目经理、工程监理、现场施工人员)商定更改施工内容、增减施工项目等所引起的一切后果由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。4、中间工程及隐蔽工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程或中间工程的检查与验收手续。乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续;如甲方在收到乙方通知后,无故不参加验收的,乙方可自行验收,甲方应对乙方的验收结果予以认可。5、工程竣工验收甲、乙双方应及时办理工程竣工验收手续。乙方应于工程完工日的前三日通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续;如甲方在收到乙方通知后,无故不参加验收的,乙方可自行验收,甲方应对乙方的验收结果予以认可。6、甲方付完全部工程款后,甲、乙双方签署《工程保修单》,本合同自动终止。甲方凭保修单实行保修,工程保修日从工程竣工验收合格之日起算。第八条安全施工1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、自来水管道畅通、合格,符合正常施工的各项条件。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施,保障作业人员的安全,防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。2、施工中凡涉及改变房屋结构、拆改承重墙及加大楼(地)面荷载的情况,由甲方负责向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准生效方能施工。办理审批手续期间,工期顺延。3、如甲、乙双方签署的《施工预算》中无厨房、卫生间防水工程项目,发生渗漏,乙方不承担责任。第九条工程款支付及结算工期款付款时间表支付次数款项名称交款时间付款比例付款金额第一次首期款签订合同当天合同额45%第二次第二步款铺砖基本完成、木工进场前合同额30%+变更全款+变更全款第三次第三步款油漆完成、腻子完工合同额20%+变更全款+变更全款第四次尾款硬装部分竣工验收当天合同额5%+变更全款+变更全款1、甲方应按约定的付款时间交付工程款,如果甲方未按上述时间足额支付工程款,每拖延一天应向乙方支付合同总价款的%的违约金;同时乙方有权暂停施工,由此给乙方造成的损失由甲方承担。2、特别注意:为保证甲乙双方的利益,各期工程款由甲方交到乙方的财务部或转账至乙方财务部指定的银行账号,并以盖有乙方公司财务印章的收据为交款有效凭证。如甲方直接将工程款交付设计师、项目经理、监理等相关现场施工人员的,不视为甲方已按合同将工程款支付给乙方,因此所产生的一切损失及责任由甲方自行承担。第十条违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付乙方合同总价款%的违约金。延迟开工或停工超过20天的,乙方有权解除合同。2、工程施工后,若甲方单方面提出要拆除已施工项目的,甲方仍需向乙方支付该项目所发生的全部工程费用,并承担相应的拆除费用。3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方应向甲方支付合同总价款%的违约金。(甲方其他损失包括但不限于租金、罚款、对第三方的赔偿等,不在乙方赔偿责任范围内)。4、甲方未办理有关手续,要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,乙方有权拒绝拆改。凡因甲方擅自委托其他单位或个人从事其它工程项目导致交叉施工造成乙方停工、窝工的,工期应顺延,乙方不再承担对施工现场成品保护的责任,且乙方有权要求甲方赔偿因此造成的全部损失。5、工程未办理验收、结算手续,甲方不得入住。甲方提前入住(包括搬入家具)或擅自动用工程成品造成无法验收的,因此造成的一切损失由甲方负责赔偿,并视为工程已验收合格。6、因甲方违反本合同第一条第1款的约定,导致本合同无法履行的。如工程项目尚未实际开工,乙方有权不退回甲方所缴纳的首期工程款(包括但不限于定金、首付款、预付款等);如工程项目已经实际开工,甲方除需足额支付已完工部分的工程款外,仍需按合同金额的20%向乙方承担违约责任。如需拆除已完工部分的设备设施,甲方还需承担因拆除产生的费用。第十一条合同的变更和解除1、合同签订后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容应经协商一致后,签订补充协议;如一方要解除合同的,应以书面形式提出来,经双方协商同意,并结清相关款项(包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等)后,办理合同解除手续。2、任何一方擅自解除合同,须支付另一方合同总价款20%的违约金。第十二条争议解决方式本合同履行中产生争议的,双方应友好协商,协商不成的,可以向乙方所在地人民法院提起诉讼。第十三条通知甲、乙双方应在本合同中如实提供联系地址及联系电话等(若联系地址未填写,则以身份证载明的住址或工商登记的住所地为准)。甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知(包括但不限于协商、诉讼的通知),应当按照载明的地址发出。如果以快递或者挂号信形式寄送的,自发出之日起第四日视为送达之日。任何一方的联系方式发生变更的,应当及时书面通知对方,否则因此产生的一切不利后果自行承担。第十四条合同生效本合同一式两份,效力相同,双方各执一份,合同自双方签字或盖章后生效。第十五条免责声明本合同订立时,合同中所列有关免责条款、加重一方责任等合同所有条款的内容及含义,乙方已明确向甲方作了充分的提示告知和说明解释,甲方签订本合同即表示其无任何疑问和异议,并表示愿意接受。第十六条其它1、工程开工前,甲方应将房屋钥匙壹把交乙方项目经理或指定人员保管;2、合同附件需加盖公司合同章,只有个人签字无加盖印章的不能作为约束双方权力义务的凭证。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力。甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________委托代理人:_________法定代表人或授权代表:_________联系电话:_________联系电话:_________日期:_________年_________月_________日日期:_________年_________月_________日建筑工程装修合同篇【第二篇】发包方(简称甲方):______________________________承包方(简称乙方):______________________________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管
本文标题:建筑工程装修合同【通用4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11410603 .html