道路施工合同篇

道路施工合同篇在这个飞速发展的社会，可少不了合同这个东西。签订合同后要积极履行合同。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同时不允许任何单位和个人进行非法干预，那么，您是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢？以下是网友为大家分享的“道路施工合同篇”，希望能帮助到有需要的朋友。道路施工合同篇【第一篇】甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本村15组雨水、污水排水工程、路面工程等分项工程承包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工称概况1、工程名称：心石村15组分支小道污水排水主管道工程、路面混凝土分项工程。2、工程地点：汉滨区心石村15组。二、工程承包范围：1、工程承包方式：为包工包料(不包括管道材料费，管道由甲方自购)。2、工程承包范围：汉滨区心石村15组分支小道污水排水主管道工程管道由甲方负责购买(管道必须为波纹管)，由乙方负责埋设，各户通检查井或排水主管道的管道的购买、基槽开挖及埋设由甲方负责，不在乙方承包范围之内;路面混凝土分项工程：①路面管沟部位破碎(破碎至原检查井接口处，总长50米);②挖排水管沟土方;③排水管底铺设砂垫层(厚度8cm);④排水主管道接口安装及找坡(只含人工费，不含材料费);⑤检查井砌筑(共1座);⑥管沟边、检查井边回填素土夯实;⑦C30混凝土面层浇筑(5-10㎝厚)。3、乙方进场施工前，甲方负责派专人协调路面破碎的工作，因甲方的前期协调工作不到位而影响乙方的正常施工，由此给乙方造成的人员窝工等经济损失由甲方负责。4、因道路施工中挖断自来水管的修复由甲方负责，主路边自来水主管道的更改由甲方负责施工，乙方概不负责。三、工程计价方式1、工程量计算根据实测实量为计量依据，工程量的计价方式为：元。该单价为不含税单价(各种税费由甲方承担支付，因未计算在承包单价之中)。2、因甲方更改方案造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加宽、其余原材料涨幅超开工时5%等)，对增加部分按陕西省20xx年清单计价定额中的市政工程相应项目按实计取执行结算，综合单价下浮5%(不计税)。3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进场、文明施工、临设等费用。四、工程质量标准本道路工程的质量验收按现行工程质量验收标准验收合格，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止(如甲方认定的材料出现质量问题由甲方负责〕。五、合同总价款：金额(大写：壹万元人民币)。￥：约元六、材料供应本工程甲乙双方约定的污水排水工程及路面混凝土分项工程施工所用的材料由甲、乙方按合同及质量验收标准要求各自进行采购。七、工程款支付甲方应先预付元作为工程预付款，乙方方可开工;在乙方全面完成混凝土面层时，甲方向乙方支付工程款元(此款应由汉滨区心石村委会及15组共同出资及担保)。八、合同生效1、本合同于年月日于订立。2、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。3、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。4、本合同由甲乙双方责任人签字、盖章后即生效，工程款结清后失效。甲方(签字)：承包人(签字)：身份证号：身份证号：电话：电话：年月日道路施工合同篇【第二篇】甲方：x乙方：x依据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商意见一致，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。一、工程概况：1.工程名称：x2.工程地点：x3.工程范围、规模：x二、工作内容：1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承担。3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。4.施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。三、合同工期：1.经双方协商确定，工期为日历天，自年月日起至年月日。2.若施工过程中发生不可抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备，甲方不承担因停工对乙方产生的一切损失。四、工程价格及支付方式：1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为元/立方米(天然实方计算,暂定立方米);石方挖运综合单价(开凿、破碎、切割、外运等)为元2.场内若需要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。3.上述综合单价为包干价，本价格包含本合同所有工作内容：(1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料;(2)土石方运输过程中所采取的密闭措施，因现场条件限制须要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;(3)倾倒时渣场的费用;(4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;(5)管理费;(6)利润;(7)安全文明施工费;(8)税金;(9)各种保险费用;(10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外安全文明施工等费用。4.上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。5.土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，双方签字后保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进行签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。6.支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，20xx年春节前支付结算总价的5%～20%,待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。7.工程款支付前，须提供正规建安发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。五、质量要求：乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并承担未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。六、双方责任和义务：1.甲方责任和义务(1)负责办理好本项目开工所需的部分手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方提供管子，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关(2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等。(3)工程变更：甲方以书面形式通知乙方，乙方应无条件执行，如须要可签订补充合同或另外办理施工签证。(4)工程竣工后，甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进行验收。2.乙方责任和义务(1)乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如在施工中发生安全事故，造成人员伤亡和财产、经济损失，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何责任。(2)除非发生不可抗拒的自然灾害和甲方造成的原因之外，乙方不能随意推迟工期，更不能随意解除合同，否则后果自负。(3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。((4)乙方应服从甲方代表统一指挥，按照甲方要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度和宽度，砂岩部份必须保证基底不得小于轴线外800mm。(5)负责协调周边关系，外部因素造成的一切问题产生的费用，由乙方承担。(6)施工单位在施工作业时应严格管理,杜绝安全事故的发生,如在施工过程中(不论是在施工场地内还是运输途中)发生任何安全事故均由施工单位负全部责任。(7)弃土场由乙方负责协调处理，所产生的费用由乙方承担。七、违约责任：1.乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成，扣减工程价款的5%。如乙方单方不能履行，中途退场按实际完成部分的60%结算。2.由于乙方原因造成工程质量不合格，应及时补救，直到合格为止，其费用由乙方自行承担。造成工期延误及损失由乙方全部负责。若乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准，按本合同第五条执行。3.乙方未按期完成工程内容，每逾期1日，乙方应向甲方支付本工程合4.甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。5.乙方在合同签订后5天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。八、奖励：1.乙方在合同约定完工时间内，安全且保质保量完成本工程，甲方奖励乙方15万元。2.乙方在本条第一款的基础上，每提前一天甲方奖励乙方2万元人民币，本项最高奖励15万元。九、争议解决方式：1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。2.本合同引起的纠纷自行协商解决未果，诉讼当地人民法院解决。十、其他：1.此合同一经签订，即具有法律效力，立即生效，双方不得违反。2.此合同一试伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，结清款项后本协议自动失效。甲方(签章)：乙方(签章)：委托代理人：委托代理人：联系方式：联系方式：签订日期：年月日道路施工合同(篇【第三篇】甲方：乙方：为了搞好农村公路基础建设，改善农村农民生活条件，经上级批准，决定为透山村水泥路面实施硬化工程，资金缺口部分由透山村补贴自筹，为确保道路硬化工程质量，并按期完成硬化任务，经甲、乙双方协商，签订本施工合同，条款如下：一、工程名称：透山村道路硬化工程二、工程地点：朱阳镇透山村三、工程数量：四、工程质量要求:严格按照《公路水泥砼路面施工技术》规范及设计要求施工。五、施工期限：本工程从签订合同之日起，工程为30天竣工。六、工程款的计算________元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。七、工程款的结算：交通计划资金由交通部门实施，交通资金每公里15万元，其余缺口资金由透山村自筹解决。八、付款方式：工程计划资金按上级部门拨付给甲方的实际情况及时拨付给乙方，自筹资金在工程开工时，付5万元生活、机械设备费用，工程完成1000米时，付10万元，等全部硬化完工后，甲乙双方自验合格，余款部分一次性付清。九、甲、乙双方的责任(一)甲方责任1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所需用经费由甲方负责。2、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改。3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求，进行质量把关。4、配合乙方做好施工安全工作。5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系，不能影响乙方机械设备的正常用电。6、工程完工后，合同乙方对全部工程进行自检，并积极配合上级部门做好峻工验收工作。(二)乙方责任1、乙方在施工中所需要的设备由乙方自己筹备。2、乙方在施工中一定要服从管理，严格施工，听从交通主管部门安排。3、乙方按合同施工，确保质量，主动接受甲方监督，必须安全操作。4、在施工期间，一切安全由乙方负责，与甲方无关。5、积极配合甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。以上是道路硬化施工合同，望甲乙双方互守信用，本合同一式三份，甲乙双方各持一份，存档一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日道路施工合同篇【第四篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加