延期交房赔偿协议【汇编4篇】

1/7延期交房赔偿协议【汇编4篇】在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好范文呢？下面是网友帮大家分享的“延期交房赔偿协议【汇编4篇】”，仅供参考，大家一起来看看吧。延期交房赔偿协议【第一篇】下面是关于延期交房赔偿协议范本。甲方(出卖人)：__________________置业有限公司乙方(买受人)：______________栋单元房业主根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于20__年12月31日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于20__年8月办理竣工验收并于20__年9月30日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。1、乙方已于___年___月___日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为20__年9月30日，自合同约定交房日期起合计违约270天。2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物2/7业管理费，合计年个月(共计元)由甲方直接交付物业服务单位。3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。5、甲乙双方再无任何纠纷。6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。甲方(出卖人)：_________________乙方(买受人)：__________________栋单元号业主：_________________签订时间：_________________年月日签订时间：_________________年月日延期交房赔偿协议【第二篇】甲方(出卖人)：__________________置业有限公司乙方(买受人)：______________栋单元房业主根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于__________________年__________________月__________________日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于__________________年__________________月__________________日办理竣工验收并于3/7__________________年__________________月__________________日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。1、乙方已于__________________年__________________月__________________日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为__________________年__________________月__________________日，自合同约定交房日期起合计违约270天。2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计__________________年__________________个月(共计__________________元)由甲方直接交付物业服务单位。3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约__________________万元。5、甲乙双方再无任何纠纷。6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。甲方(出卖人)：_________________乙方(买受人)：__________________栋单元号业主：_________________签订时间：_________________签订时间：_________________4/7延期交房赔偿协议【第三篇】延期交房赔偿协议范本格式甲方：______________公司，地址：______________，负责人(授权签订本协议)：_________________，联系电话：_____________乙方：______________实际住址：______________联系电话：______________甲乙双方在________年________月________日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的__________小区_____号楼_____单元_____室商品房一套，房屋面积为__________平方米(合同号：______________，备案号：_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因，造成实际交房时间为________年________月________日，比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议：一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：_________________甲方赔偿乙5/7方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：______________元(￥_______________元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金__________元。四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。甲方：_____________有限公司签字：_________________签订时间：_________________乙方：_________________签订时间：_________________延期交房赔偿协议【第四篇】甲方：______________公司，地址：______________，负责人(授权签订本协议)：_________________，联系电话：_____________乙方：______________实际住址：______________联系电话：______________甲乙双方在__________年_____月_____日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的__________小区6/7_____号楼_____单元_____室商品房一套，房屋面积为__________平方米(合同号：______________，备案号：_________________合同登记备案__________字第201________________号),由于贵公司的原因，造成实际交房时间为_____________年_____月__________日，比合同约定时间延迟__________日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议：一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下：_________________甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：______________元(￥_______________元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金__________元。四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。甲方：_____________有限公司签字：_________________签订时间：_________________7/7乙方：_________________签订时间：_________________