劳务协议书最新5篇

劳务协议书最新5篇现如今，人们使用合同的情况越来越多，为了维护劳动者本人的合法权益，劳务合同是我们最合适的选择。劳务合同的签订是促进劳动力资源合理配置的手段。那么您知道劳务合同是应该是怎样的吗？请您参考下载网友辑为您编辑分享的“劳务协议书最新5篇”，供您参考和使用，请收藏和分享。劳务协议书【第一篇】劳务协议（通用）甲方的基本信息企业名称：法定代表人：主要负责人：注册地址：通讯地址：联系电话：乙方的基本信息姓名：身份证号码：联系电话：住址：根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款：第一条聘用期限甲方聘用乙方的期限自年月日起，至年月日为止。第二条工作岗位、内容、时间1、甲方聘用乙方从事工作。2、乙方承担的具体工作内容为：3、乙方的工作时间为：第三条工作规范乙方在工作期间应做到：1乙方按照甲方的要求，尽职尽责做好工作；2乙方应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范和各项规章制度；3爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的管理。第四条报酬及相关待遇1、乙方正常工作的劳务报酬按发放，每向其发放报酬元人民币（大写：）2、乙方在病假、事假、节假日等期间的劳务报酬按照以下方式确定：3、乙方同意甲方可以直接自其劳务报酬中扣除如下款项：1乙方依法应当缴纳的个人所得税；2乙方违反甲方规章制度所受到的罚款；3乙方应向甲方支付的违约金、培训费及给甲方造成损失的赔偿金；4甲方垫付的、应当由乙方承担的费用。4、除上述劳务报酬外，甲方向乙方提供如下待遇：除了上述劳务报酬及待遇外，乙方不得再向甲方主张其他任何待遇。第五条协议的变更、终止与解除1、甲、乙双方协商一致可以变更或解除本协议。2、本协议到期自动终止。乙方的聘用期满，任何一方拟续聘的，应在聘用期满前日书面通知对方。3、有如下情形之一的，甲方可以解除本协议，且无需承担任何违约或赔偿责任：1乙方被证明不符合工作要求、不能胜任工作的；2乙方因身体原因不能正常工作或者患有不易在岗的疾病的；3乙方有不履行职责、滥用职权、超越职权的行为的；4乙方有违反劳动纪律或甲方规章制度行为的；5乙方给甲方造成经济损失或给甲方名誉、利益造成负面影响的；6因甲方组织结构、人员编制、经营内容调整等客观原因，乙方的岗位被撤销、合并、削减的；7乙方被依法拘留、劳动教养或被追究刑事责任的。第六条违约及赔偿责任1、乙方聘用期未满即辞职的，应当向甲方支付违约金人民币元人民币（大写：）。2、乙方离职未按照本协议及甲方离职制度的规定办理工作交接及离职手续的，应当向甲方支付违约金元人民币（大写：）。3、甲方违反本协议的约定，给乙方造成损失的，应当予以赔偿。第七条争议解决方式因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方应协商解决。协商不成的，双方可依法直接向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方盖章：授权代表：签约日期：乙方签名：签约日期：劳务协议书【第二篇】甲方：委托代理人：乙方：委托代理人：为加快本项目工程施工进度，确保工程质量，双方本着真诚合作、优势互补、权责明确的宗旨，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，经双方友好协商，签订本劳务承包合同书，以兹共同遵守。第一条：工程项目1、工程名称：________防火涂料施工。2、工程内容：按照规范及业主要求对原材料进行检测，经业主及监理工程师认可后进行喷涂施工。喷涂施工前必须对喷涂表面进行清理，确保喷涂质量符合规范及业主要求。3、工程地点：____________________。第二条：工程造价1、本工程实行单价承包，合同执行期内，单价不予调整。单价：______元。2、本单价为乙方实施并完成本合同工程所需的一切费用，包括人工费、材料费、检测费、机械设备使用费、乙方施工人员食宿费用、误工费、利润、税金及隐含风险在内的费用总和，甲方无偿提供任何人工、材料、机械等完成本工程所需的一切费用。第三条：工程数量乙方根据技术规范及甲方所提供的施工图纸等有关资料的要求进行施工，按实际完成并经双方认可的合格工程的数量为依据。验工计价总量不得超过设计量（如有变更情况除外）。第四条：承包方式本合同实行单价承包。乙方承担为实施完成本工程所需的一切成本费用及隐含风险在内的费用总和。第五条：工程期限风险提示：明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。1、本合同工期：自________年____月____日至________年____月____日终止。（工期中包括甲方其它承包人交叉施工中可能产生的工期损失）2、本合同工期保修期自开工至业主验收且颁发了工程交工证书之日起至业主验收且颁发了工程竣工证书之日结束。第六条：税金本工程的工程营业税、教育费附加及____市建设维护税由甲方承担，其它税费已包含在单价之中。有关国家机关要求甲方代扣代缴的其他税费均由甲方代扣代缴。第七条：结算程序和方式1、按形象进度进行付款，按照甲方与业主的计量结算方式进行结算。2、甲方现场工程师对已完工程质量进行初步质量评定，根据双方核定已完工的工程量进行付款，工程结束后以业主评定为准。第八条：工程进度1、乙方按照合同要求应积极组织本项目所需的人员、设备等进场。2、乙方应按照施工组织设计方案积极组织本工程的施工，并保证在合同工期内保质保量完成任务。3、乙方在施工中必须接受甲方及业主提出的阶段目标要求。第九条：工程质量风险提示：工程质量未符合标准的归责因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、乙方必须对本工程和甲方负责，精心组织，科学施工，达到业主要求的质量等级标准，并服从甲方委派的现场工程师及业主委派的驻地监理工程师的监督、指导，做好现场施工的原始记录及相应的报验资料。2、乙方施工工程质量应满足业主的要求，由于乙方责任未能达到业主满意的，乙方应按照业主的要求施工、返工、或修改，由此发生的一切费用均由乙方承担。对于不合格的工程，业主不予签证验收，甲方工程部和财务部不予结算支付；对于质量不合格且不按期进行返工处理的工程，甲方在乙方其他工程款中扣除该不合格工程返工的全部费用。甲签字________乙签字________甲（盖章）________乙（盖章）____________年____月____日____年____月____日___劳务协议书【第三篇】甲方：XXXX企业管理咨询有限公司乙方：甲乙双方经友好协商，以平等互利为原则，就甲方委托乙方派遣学生就业事宜达成如下协议，以资共同尊守：一、甲方责任：1、甲方属合法劳务派遣企业，与公司(以下称：用工单位)签订合法劳务派遣合约，甲方委托乙方派遣至用工单位工作的学生，与甲方签订合法劳动合同。2、甲方必须诚实、信用、谨慎、依法有效地办理委托事务，向乙方提供加盖甲方公司公章的招聘简章。3、甲方应主动及时与乙方沟通，就业信息、面试时间、面试地点发生变更时应及时通知乙方。4、甲方负责乙方输送的应聘学生接待，面试等工作，并及时向乙方反馈面试结果。二、乙方责任：1、乙方受甲方委托招聘甲方员工，乙方应提供个人真实资料(如姓名、现住址、联系方式等)及身份证复印件1份给甲方备案。2、乙方应按甲方的要求(包括年龄、学历、身高等)，收集应聘者并批量输送到甲方面试。3、乙方应向应聘者详细介绍甲方就业信息内容，不得更改甲方就业信息内容，如因乙方更改就业信息或以欺骗方式将应聘者输送给甲方而造成一切后果由乙方承担。4、乙方应将就业者统一输送到甲方规定的面试地点，并将就业者名单在面试前一天晚上20：00时前发送给甲方。5、乙方如未取得政府相关部门许可，不得向应聘者收取任何费用，因乙方非法向应聘者收费所产生的一切后果由乙方承担。三、本协议从年月日起开始生效，有效期为壹年。四、本协议壹式贰份，双方各执壹份，和乙方招聘委托书同时使用。甲方(盖章)：XXXX企业管理咨询有限公司乙方(盖章/签字)：甲方代表人(签字)：日期：年月日日期：年月日劳务协议书【第四篇】一、施工劳务协议书甲方：_______________（发包方）乙方：_______________（承包方）为了明确职责，按时、按质、按量完成任务，依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体状况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条：工程概况1、工程名称：______________________________2、工程地点：______________________________3、工程范围和资料：______________________________4、工程总造价：______________________________5、质量等级：______________________________6、工程工期：______________________________第二条：承包方式本工程采取下列第项方式承包：1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；2、包工不包料；3、包工包料。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。第三条：价款支付与结算1、工程款支付方式：2、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。3、工程结算依据第四条：工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。第五条：工程验收1、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。2、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。第六条：保修条件及期限保修期个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修（因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内）。第七条：双方职责甲方：1、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。2、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。3、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。乙方：1、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；2、根据甲方按合同带给的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；3、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。第八条：违约职责乙方的职责：1、工程质量不贴合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之付违约金。甲方的职责：1、未能按照合同的规定履行自己应付的职责，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失；3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担职责；4、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规