有关技术服务合同锦集5篇

有关技术服务合同锦集5篇随着法律观念的日渐普及，合同对我们的帮助越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是网友帮大家分享的“有关技术服务合同锦集5篇”，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。技术服务合同1合同编号：消防系统技术服务合同书上海南晓消防工程设备有限公司消防系统技术服务合同发包方：（以下简称甲方）承包方：上海南晓消防工程设备有限公司（以下简称乙方）经甲乙双方协定，就甲方消防系统的维护保养事宜达成如下协议：一、甲方的消防系统包括：系统、系统、系统、和系统，在年月日至年月日期间由乙方负责维护保养，保养期为年。二、保养期责任细则：（一）、本合同签字生效后，乙方在日内完成对消防系统的全面检查，检修。（二）、本合同生效后一年内，乙方免费对本消防系统进行4次全面例行检查、维护，分别在每季度的第一个月进行。（三）、遇到突发火灾报警系统故障，甲方应及时通知乙方，乙方须紧急派员排除和维修。对于一般故障，乙方人员在24小时内到达进行维修。（四）、消防主管部门进行年检时，乙方人员到场，并保证系统工作正常。（五）、甲方应为乙方工作人员现场工作提供方便及相应安全措施，乙方工作人员应遵守甲方的规章制度。（六）、乙方在提供技术服务时，不负责任何间接责任或由此引起的其它责任（如间接损坏、损失及营业利益之损失）。（七）、乙方维修保养范围不包括人为损坏、更改装修而产生的损坏。（八）、每次维护保养后，甲方有关负责人需在维修记录表上签字，一式份，双方备案。三、费用及付款方式：（一）、本合同总价为：元整。（二）、在完成对消防系统每季度一次的全面检查、测试及维修后，甲方预付给乙方合同总价的%，即：元整。以此按每季度类推。四、其它：（一）、本合同以签字日起生效，有效期为年。（二）、本合同一式份，甲、乙双方各执份。（三）、合同中未尽事宜，通过友好协商解决。甲方：乙方：上海南晓消防工程设备有限公司法人代表：法人代表：联系人：联系人：地址：地址：电话：电话：传真：传真：技术服务合同2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保本工程测绘质量和工期，甲乙双方经协商达成如下协议：受甲方委托，乙方实施测绘和相关测绘技术信息咨询项目服务，具体协议内容如下：一、工程概况1、工程项目名称：2、工程项目地址：3、工程项目规模、特征：4、测绘范围：5、执行标准：二、甲方应向乙方提供必要的工作条件和测绘范围内的施工图等技术资料并对其准确性、可靠性负责。三、乙方按时向甲方提交测绘成果及相关测绘技术咨询资料份，并对其质量负责。四、测绘开工时间和提交测绘成果资料时间、收费标准、总费用及付费方式：1、本工程测绘定于日开始，年月日提交成果资料，如有特殊情况由双方协商解决。2、收费标准：3、总费用：4、乙方向甲方提交成果资料，甲方向乙方付清全部测绘费用。五、甲方违约责任1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的（不可抗力除外），乙方未进入现场工作前，应偿付乙方合作总费用的%（元）；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按合同总费用的%（元）向乙方偿付违约金。2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均日产值（/日）计算，同时工期顺延。3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。六、乙方违约责任1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿已付工程价款的%，并按合同总费用的%（元）向乙方偿付违约金。2、在甲方提供了必要的工作条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的%计算。因政府行为、甲方提供的资料的不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的%赔偿损失。5、乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费%（元）的违约金。七、尽事宜由双方协商解决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，盖章、签字即生效。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）甲方代表：乙方代表：电话：电话：年月日年月日技术服务合同3委托方(以下称甲方)：_________法定代表人或负责人：_________服务方(以下称乙方)：_________法定代表人或负责人：_________甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用、互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条项目名称_________。第二条服务内容、方式和要求1.服务内容：_________。2.方式：_________。3.要求：_________。第三条工作条件：_________。第四条报酬及其支付方式：1.本项目报酬(服务费或培训费)：_________元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_________方负担。2.本项目中介方活动经费为：_________元，由_________方负担。中介方的报酬为：_________元，由_________方支付。3.支付方式为如下第_________种：(1)合同生效后_________日内向乙方支付报酬总额的_________%;(2)合同履行完成后(验收合格之日起)_________日内甲方向乙方支付全部报酬余额。(3)其它方式：_________。第五条声明及保证甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第六条甲方的主要义务1.在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品：_________。2.在接到乙方关于要求改进或更换不符合合同约定的技术资料、数据、材料、样品的通知后_________天内及时做出答复;3.按约向乙方支付报酬，乙方开户银行帐户为_________。4.协助乙方完成下列配合事项：_________。第七条乙方的主要义务1.在_________年_________月_________日前完成技术服务工作;2.依照下列技术经济指标完成技术服务工作：_________;3.发现甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件不符合合同约定时，应在合同生效后_________天内通知委托方改进或者更换;4.应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品。第八条保密条款双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第九条技术成果收益归属在履行本合同中，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于乙方所有。(注：当事人还可以有其他不同的约定)第十条甲方的违约责任1.甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件，影响工作质量和进度的，应当如数支付报酬。逾期二个月不提供约定的物质技术条件，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为报酬总额_________%的违约金。2.甲方迟延支付报酬，应当支付数额为报酬总额_________%的违约金，逾期二个月不支付报酬或者违约金的，应当交还工作成果，补交报酬，支付数额为报酬总额_________%的违约金。3.甲方迟延接受工作成果的，应支付数额为报酬总额_________%的违约金和保管费。逾期二个月不领取工作成果的，乙方有权变卖、处理工作成果，从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后，剩余部分返还甲方，所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的，有权请求甲方赔偿损失。第十一条乙方的违约责任1.擅自不履行合同，应当免收报酬并支付数额为报酬总额_________%的违约金。2.未按约定的期限完成工作的，应支付数额为报酬总额_________的违约金。3.未按质按量完成工作的，应当负责返工改进或如数补。如果给甲方造成损失的，应赔偿损失;4.在工作时间，发现对方提供的技术资料、数据、样品、材料或工作条件等不符合合同规定，未按约定期限通知委托方，造成技术服务工作停滞、延误或不能履行的，应酌减或免收报酬;5.在工作期间，发现委托方提供的物品有受损的危险，未按约定期限通知委托方，应对由此造成的损失承担责任。6.违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用，发表或提供给第三人，应支付数额为报酬总额_________%的违约金。7.对甲方交付的样品，材料及技术资料保管不善，造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的，应赔偿损失。第十二条验收标准和方法1.验收时间：_________;2.验收地点：_________;3.验收标准：本合同约定的各项技术指标;4.验收方法：由甲方组织有关同行业专业技术人员验收，写出验收报告;5.验收费用由_________方负担。第十三条保证期为_________(年/月)。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。第十四条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十五条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_________。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_______