您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 建筑工程居间合同范本【汇编5篇】
建筑工程居间合同范本【汇编5篇】随着社会体系的不断更新与完善,很多情况下我们需要用到合同。双方当事人订立合同必须是“建筑工程居间合同范本【汇编5篇】”进行的,如何去完善自己的合同呢?希望这些提示能够使您在困难的时候更有信心。建筑工程居间合同范本篇【第一篇】甲方(委托人):联系地址:______________联系电话:______________乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:______________证件号码:乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:______________证件号码:乙方(居间人):______________联系地址:______________联系电话:______________证件号码:甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就_______省_______市(县)工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书建筑工程居间合同范本篇【第二篇】建设工程居间服务合同甲方(委托人):法定代表人:身份证号码:联系地址:手机:乙方(居间人):身份证号码:联系地址:手机:甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项乙方接受甲方委托,负责就玉皇山文化旅游景观园建设工程项目(北京延庆,以下称该工程项目),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同,取得施工权。“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为委托事项未完成。二、乙方义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方咨询,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不承担连带责任),最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方提供信息不真实,居间服务不成功,甲方不予支付任何居间报酬。乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间报酬。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担,否则乙方有权不予协调)。在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续准备。如果居间成功,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影响甲方对第和条的执行,甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还:甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;因甲方技术、资金等原因,导致甲方无法继续履行建设工程合同的;因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。四、居间报酬的.计算方法、支付时间和支付方式根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费:本项目居间服务费为工程总造价的8%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准,即项目签定的合同工程量万元的8%计万元(税后),作为乙方的居间报酬。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等原因,导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过±2%),最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整,多还少补(但出现第条之情形的,不予调整)。本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后,甲方按照下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬(税后,不需居间人开具任何发票)。其中:①甲方每次向乙方支付居间报酬,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方;②每次付款时,如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第条执行;③每次支付具体帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件服从。五、特别约定甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。在居间服务过程中,甲方为完成委托事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间服务,也由甲方自行独立承担。如果乙方居间成功,这费用也不从居间报酬中扣除。居间报酬如需纳税,由甲方承担,乙方所得居间报酬为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。甲方取得工程建设施工合同后,若恶意逃避或故意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(2‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。六、保密事项甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。保密期为五年。七、合同终止本合同签字生效后,本工程项目由第三方获得,乙方未完成居间服务的,本合同自动终止。如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。十、附件甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件,盖甲方公章予以确认。乙方身份证复印件。授权委托书(如需)。(本合同共5页,以下无内容)甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或委托代理人(签字):居间人或委托代理人(签字):合同签订地:合同签订日期:建筑工程居间合同范本篇【第三篇】甲方(委托人):乙方(居间人):本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果甲方与建设单位签订了该工程项目专业承包施工合同,在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的`计算方法、支付时间和支付方式本项目居间报酬为居间成功后,随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬。甲方可以转账或现金的方式支付。五、居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。六、保密事项甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。七、合同终止本合同签字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项乙方不得将本合同委托事项进行转委托。乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有,则由乙方自行承担法律责任。本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方(签章):_______乙方(签章):_______签订日期:_______年_______月_______日建筑工程居间合同范本篇【第四篇】甲方(委托人):_______合同编号:_______乙方(施工方):_______签订日期:_______一、装饰施工地点:______________。二、根据国家有关法律规定,明确双方的权利义务,特签定以下协议,以便共同遵守。三、工程概况:1、工程总价:______________。2、装修内容:______________。四、关于工程付款方式的约定:1、自本合同双方签字生效后,甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币_______元整,工程施工到油漆工进场时,甲方付乙方工程总造价人民币即_______元整。质量保修一年。2、本合同生效后,甲方按以上付款约定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误,一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙
本文标题:建筑工程居间合同范本【汇编5篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11908948 .html