您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 2023年工程质量保证金合同【热选8篇】
1/162023年工程质量保证金合同【热选8篇】随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是网友帮大家分享的“2023年工程质量保证金合同【热选8篇】”,仅供参考,希望对您有所帮助。工程质量保证金合同【第一篇】发包人(全称):_________________承包人(全称):__________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对________________(工程全称)签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:_________________二、质量保修期2/16双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_________________年;3、装修工程为_____________年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_______________年;5、供热与供冷系统为_____________个采暖期、供冷期;6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_______________年;7、其他项目保修期限约定如下:_____________________________________________________。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑3/16工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。4、质量保修完成后,由发包人组织验收。发包人(全称):_________________承包人(全称):__________________签于:__________________工程质量保证金合同【第二篇】委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方)建设单位:_________(丙方)根据建设部、财政部建质号和建设厅、财政厅建管文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程4/16缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。甲方(签章):_________乙方(签章):__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_____________签订地点:_____________丙方(签章):__________________年____月____日签订地点:_____________5/16工程质量保证金合同【第三篇】甲方:___________乙方:___________甲、乙双方就工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下:1、就项目,乙方作为施工单位,应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户2、甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。3、工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。4、工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。6、未尽事宜,另行协商。在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。7、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。6/16甲方:___________乙方:_______________年_____月_____日工程质量保证金合同【第四篇】发包人(全称):承包人(全称):发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程名称)签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。具体保修的内容,双方约定如下:安徽建设学校教学楼周边绿化工程。2、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:(1)园建工程为2年;(2)装修工程为2年;(3)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;(5)绿化种植工程竣工验收后的保质养护期为1年;(6)绿化种植工程竣工验收成合格后的缺株和成活质量不7/16合格及养护期内的缺株应及时补充更换,费用由承包人自负;补充更换种植后的成活保质期再顺延为一年,直至全部成活质量合格。其他项目保修期限约定如下:国家、行业有规定的,按规定执行,国家、行业无规定的,按壹年执行。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题,应当按照相关法律法规的规定,立即向当地建设管理部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。3.4质量保修完成后,由发包人组织验收。4、保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项:5.2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方8/16在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):________________承包人(公章):________________法定代表人(签字):________________法定代表人(签字):_____________________________年______月______日_____________年______月______日工程质量保证金合同【第五篇】合法的工程质量保证书发包人:?(甲方)?承包人:?(乙方)甲乙双方根据相关法律法规,经协商一致,就位于?的甲方住房的.大理石装簧(外墙面及屋檐)事宜,签定工程质量保证书。第一条?工程质量承包范围和内容1、质量保证期限:经甲乙双方约定,大理石的质量保证期限为20年。2、质量保修范围:包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方约定的其他项目。第二条?质量保证条款明细:1.?保证大理石墙面能达到合理使用年限;2.?保证大理石墙面接缝平整,整体墙面纹理通顺;9/163.?保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落;4.?保证安装大理石墙面牢固、无倾歪,杜绝缺楞掉角和裂缝等现象。5.?其他项目保证条约:第三条?质量保修责任2.发生紧急抢修的,乙方在接到甲方通知后,应当立即到达现场抢修。3.除不可抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等情况,乙方负全部责任。(不可抗力:指因战争、_____、物体坠落或其他非甲乙方责任造成的灾害以及自然灾害。)第四条?保修费用因建筑安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。第五条?其他双方约定的其他工程质量其它注意事项:本工程质量保证书,由甲乙双方在竣工前共同签署,自签订之日起即产生法律效力。甲方(签字):?乙方(签字):年?月?日?(附件:乙方身份证)工程质量保证金合同【第六篇】编号:_________________致受益人:_________________鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或10/16协议名称),我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证:_________________一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。三、本保函的有效期(保证期间,下同)为以下第_________种:1.本保函有效期至________年________月________日止。四、在本保函的有效期内,如被保证人质量不符合合同或协议的约定,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:_________________(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:________________________________五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而11/16相应递减。六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。九、本保函有效期届满或提前终止,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。十、本保函适用中华人民共和国法律。十一、其他条款:_________________。十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。保证人(公章):_________________负责人或授权
本文标题:2023年工程质量保证金合同【热选8篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-11955041 .html