2023年建设工程协商合作合同书精选10篇

1/322023年建设工程协商合作合同书精选10篇随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧建设工程协商合作合同书【第一篇】反诉人(原审被告)：___________，身份证号等相关信息___________。被反诉人(原审原告)：___________，身份证号等相关信息___________。反诉请求：1、判令被反诉人___________2、反诉诉讼费用由被告承担。事实和理由：___________综上所述，反述人认为___________，为保护公民的___________合法权益不受侵犯，特提起反诉，请法院判如所请，此致___________法院2/32反诉人：______________________年___________月___________日建设工程协商合作合同书【第二篇】承包方：(以下简称甲方)发包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘测设计合同条例》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方对十天高速公路建设标段的临时施工用电，委托乙方进行勘测设计并施工。为明确双方在勘测设计和施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：十天高速a-4标合同段施工用电工程二、工程地点：石泉县三、承包范围及规模：承包范围：十天高速a-4标合同段施工用电，35kv线路勘测设计施工(“t”接点至变压器高压桩头)。工程规模:架设35kv线路2106米，由35kv长曾线“t”接，安装35kv/0.4kv变压器1台，总负荷为1600kv/a，低压出现分散辐射五、合同价款：伍拾万元整(￥77.922万元)。第二条取费标准1、勘测设计费用计取标准：3/32定额按照《电力建设工程预算定额》第三册电气设备安装和第四册送电线路工程、第六册调试工程(20xx年版)执行，取费按照陕西省电力公司陕电基建(20xx)56号文件执行。第一条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为20天(日历天)，自20xx年4月22日开工至20xx年5月12日竣工验收。二、开工前3天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工：2、凡发包方负责供应的材料、设备未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3、不属包干系数范围内的重大变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;4、未按合同规定拨付预付款而影响施工;5、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量要求达到：合格二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布发的建设工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：4/321、由承包方提供的主要原材料、设备必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2、由发包方提供的主要原材料、设备也必须有质量合格证方可用于工程;3、隐蔽工程必须经发包方检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4、承包方应该按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方。单位工程结果完工时，应会同发包方进行中间验收。5、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方。一般质量事故的处理结果应送发包方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备(详见附件);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。第六条工程价款的支付与结算一、本合同签订后七日内，发包方支付不少于合同总价5/32的50%备料款，计人民币肆拾万元整(￥40万元)。工程进度款由发包方按照工程进度及时拨付。二、工程完工验收后，支付全部合同金额。三、工程竣工后，承、发包双方及时办理结算手续，工程结算款应在竣工后一周内付清。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不擅自修改。二、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计，经发包方或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基础建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程竣工验收后，发包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返修。6/32二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期违约金。发包方的责任：一、青赔、征地费用和变压器土建由发包方负责。二、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。三、工程中途停建、缓建造成的返工、应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。四、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由此包方承担责任。五、承包方验收通知书送达七日后不进行验收的，按有关规定偿付逾期违约金。第十条纠纷解决办法执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由仲裁委员会仲裁。第十一条附则一、本合同一式四份，合同附件四份，合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包方执两份，承包方执四份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同用章即生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。7/32三、本合同签订后，承发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程协商合作合同书【第三篇】甲方：____________乙方：____________1、工程名称：____________2、工程地点：____________3、工程工期：工期进度按项目部下达的计划为准4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元钉、止水螺杆、脚手架钢管、扣件、及圆盘锯、小型工具和三级电箱以下的电线等)5、承包内容：木模全部工程量及内外脚手架，含张设安全网、铺设竹簙6、承包范围：图纸范围内所有有关木工模板制安分项工程的工作内容，直至竣工清理结束。具体承包内容包括：模板翻样;配合放线;模板、木方制安及拆除;钢管、扣件搭设及加固;模板限位及拆除;每道工序(模板内外、施工缝等)施工前后的垃圾清理;砼8/32浇捣时指派专人值班护模;砼浇捣后跑模砼打凿、磨光;穿墙螺杆起回丝;模板涂刷脱模剂;施工缝的隔离网制安及拆除、清理;砼吊模;砼构造柱、圈梁、腰带、预留洞的模板安拆;预留插筋处模板打洞;预埋铁件的放置;材料的清理、拔钉、吊运、归堆;二次结构全部工作;脚手架的搭设及拆除。9、承包价格：按模板接触面积综合楼45/m2，综合车间2和水合车间都是58/m2，车间用塔吊就减去1万元人工工资，综合楼外脚手架按建筑面积25元计算、综合车间2和水合车间外脚手架按建筑面积23元计算(包含人工、材料)。二、双方的责任和义务(一)甲方的责任和义务1、为加强甲方对乙方施工全过程的施工监控管理，现甲方委派蔡庆同志为本工程项目负责人(甲方代表)，负责该工程的一切对外活动，负责协调建设方的关系。2、及时组织乙方会同建设方、设计单位图纸会审，并协助乙方办理好设计图纸变更的有关签证手续。3、协助乙方做好工程施工期间与当地有关部门的协调工作。4、在施工过程中，甲方有权对乙方施工全过程进行监督管理，在施工过程中依照甲方的管理规定进行项目管理，甲方有权对乙方违规行为进行处罚，乙方不得以任何理由拒绝。5、如乙方违背合同施工，不能适应本工程该工种的承包，甲方有权责令乙方返工、整改，直至甲方有权单方面终止本合9/32同，有权及时清退乙方退场，乙方必须无条件服从，同时甲方保留向乙方追偿由此造成损失的权利。(二)乙方的责任和义务1、乙方签订合同人任该工种负责人(责任人)。2、乙方必须无条件履行甲方与建设方签订的工程合同的各项条款，执行来自建设方及甲方的指令。3、乙方在充分了解该工程项目后，表示完全有能力(人、财、物)按工程合同内容执行并完成好本项目。如因乙方在资金、施工力量、质量、安全、施工管理等方面原因不能达到工程所在地政府有关部门及建设方、甲方要求而造成违纪和违约，乙方必须无条件承担由此造成的全部责任(包括全部民事和刑事责任)，并承担由此给甲方带来的市场信誉和全部经济损失。4、乙方必须在合同约定的工期内完成施工任务，若在合同约定的工期内不能完成施工任务的，承担相应的违约责任，工期以甲方的形象进度为准。5、乙方将本工程该工种的所有施工人员(包括管理人员)编好花名册，并将身份证交由甲方复印备案，以便甲方到工程所在地或有关部门办理有关手续。若在乙方送交甲方的花名册中无名单者，所发生的一切伤亡事故或其他原因所引起的损失均由乙方承担。6、乙方应自行处理好外欠债务和职工工资分配，由于乙方管理不善等原因造成亏损，由乙方负责。甲方：____________10/32乙方：____________签于：____________建设工程协商合作合同书【第四篇】发包人（全称）：____________承包人（全称）：___________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________工程内容：_____________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：________资金来源：__________________二、工程承包范围承包范围：_____________________三、合同工期：开工日期：_______________________竣工日期：_________________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准11/32工程质量标准：___________________五、合同价款金额（大写）：_______________元（人民币）￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款