2023年技术服务合同举例【实用5篇】

1/212023年技术服务合同举例【实用5篇】合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是网友帮大家分享的“2023年技术服务合同举例【实用5篇】”，仅供参考，希望对您有所帮助。技术服务合同举例【第一篇】项目名称：委托人:(甲方)委托人：(乙方)签订地点：签订日期：20--年11月依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就新建工程项目的技术服务(该项目属计划)，经协商一致，签订本合同。一、服务内容、方式和要求(一)工程名称：(二)工程地点：目前工程已经竣工，进入档案编制前期阶段，甲方特委托乙方代理本工程竣工档案编制工作。2/21本合同要求甲方及时向乙方提供工程的有关建设前期批文和施工材料、监理材料等一系列材料。乙方必须按《浦东新区建设项目(工程)竣工档案编报实务新编》的要求执行，并要求通过档案编制的验收工作。(三)服务内容：乙方为甲方整理组卷新建工程的技术服务。(四)服务方式：乙方根据《建设项目(工程)竣工档案编报实务新编》等有关要求，对甲方提供的相关竣工资料进行鉴定、整理、组卷和各种技术服务等项目。(五)服务要求：1、乙方为甲方编制的竣工档案规格必须是a4幅画(210mm-297mm)。2、指导竣工图折叠按国家gb10609.3-89技术制图折叠标准，必须是a4幅画(210mm-297mm)，图纸标题露在图纸右下角。3、乙方为甲方鉴定、整理、编制、组卷的竣工档案，所使用的案卷封面、目录等装具，均符合国家gb/t11822-89科技档案标准。4、乙方按该项目建安预算造价1600万元人民币向甲方收取技术服务费用。(详见第五条报酬及其支付方式)。5、乙方向甲方提供两套竣工档案，一套送上海市浦东新区档案局，取得上海市浦东新区档案局颁发《建设工程竣工档案检查结论单》，另一套交甲方。3/21二、工作条件和协作事项甲方须提供：1.建设单位前期项目立项批准文件、规划许可证等;2.施工单位施工过程中一切有关施工图、变更图等材料;3.监理单位的质量签证材料;4.各部门竣工验收材料(消防、环保、电梯、民防、绿化、工程设备案等);5.施工竣工图及电子文档。乙方须做到：1.指定专人负责代理编制工作;2.对档案进行分类汇总、编目、整理，需要验收资料保证齐全完整;3.协助组织档案工作验收。三、履行期限、地点和方式1、本合同自签定盖章日起，至档案验收通过，取得《建设工程竣工档案检查结论单》，建设单位资料移交甲方止。2、本合同的履行地点：上海市浦东新区金港路333号。3、本合同的履行方式：技术服务合同四、验收标准和方式按照《上海市档案条例》第四十九条第三款规定要求，技术服务按浦东新区档案局的验收要求和标准，采取双方确认方式验收，并取得预验收及最终验收合格，由委托方收到档案验收合格证明。4/21五、合同金额依据(上海市财政局、上海市物价局)[沪财预7号、沪价费6号]1、本项目合同总价19200元整(人民币壹万玖仟贰佰整)。2、支付方式：(1)一次总付100%，计19200元，时间:经浦东新区档案局预验收合格，出具“档案验收结论单”并交付甲方后，一周内支付。六、合同争议的解决方式在履行本合同过程中发生的争议，当事人双方可通过协商和解或者调解方式解决。当事人不愿和解、调解不成的，双方可向人民法院起诉，约定上海市浦东新区人民法院管辖。七、其他本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商解决。双方协商一致的，另签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。八、附则1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕后，本合同终止。2.本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。委托方(甲方)：单位名称：法定代表人：委托代理人：经办人：单位地址：邮政编码：单位公章或合同专用章：联系电话：5/21开户银行：银行账号：年月日服务方(乙方)单位名称：委托代理人：经办人：汪大令单位地址：邮政编码：单位公章或合同专用章：联系电话：开户银行：银行账户：20--年11月5日技术服务合同举例【第二篇】发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：;(详见施工图纸内容);4、承包方式：_.5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同6/21工期总天数天(以实际进场施工之日算起);2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日;3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件;b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;d设计变更或工程量增加;e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时;f不可抗力;g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥.7/21五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人;六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电;3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施8/21的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;9/215、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：___年___月___日10/21合同订立地点：____________________本合同共_页发包人：_________承包人：住所：__________住所：法定代表人：_______法定代表人：电话：__________电话：传真：__________传真：开户银行：________开户银行：账号：_________账号：邮政编码：________邮政编码：技术服务合同举例【第三篇】甲方：乙方：一、服务期限：年月日年月日。二、双方的责任和义务：a、甲方的责任和义务1、必须配备系统管理人员1-2名，负责和乙方进行沟通。2、建立健全网络运行和操作的各项管理制度，严禁非工作人员上岗操作，防止网络设备的损坏及网络数据的丢失和破坏;严禁操作人员使用工作站软驱进行任何拷贝，防止病毒感染。3、要求各部门操作人员严格按照规定的操作程序进行操11/21作，出现误操作和其他非法操作，影响网络运行和数据错误时，应及时向系统管理人员汇报，有系统管理人员与乙方联系，通知乙方进行技术处理。4、按照本合同规定，及时支付各项费用。b、乙方的责任和义务1、乙方承担下列范围的技术服务：数据库系统软件维护a.数据库的整理、清除数据垃圾;b.数据库系统的优化;c.数据库数据的备份和转储;d.数据库系统的重新安装。his系统应用软件的维护1.软件现有功能的维护，保证数据的正确性和可靠性;2.对软件现有功能出现的故障进行诊断、检测、分析和处理;3.当出现数据错误或不能工作时，负责检测和分析，并尽快排除故障;4.软件的适用性修改(不包括新增功能);5.在出现系统整体速度减慢影响业务之前，负责检测和分析，并尽快做出预防性处理，保证his系统的正常运行;6.协助甲方处理可能出现的作弊事件，负责排查作弊人的作弊手段、作弊过程、作弊方法、作弊时间和作弊金额;7.必须确保甲方现用医院信息系统的正常运行。12/21c.服务方式：1.电话技术支持与远程技术支持。2.技术人员现场服务。3.在合同期限内，每年2次现场检查服务器工作日志是否正常工作,并记录;如有问题，按照故障大小，进行时间不等的各项服务。4.每年2现场检查数据库备份情况,提供数据库安全备份建议。5.根据服务器内存情况，对医院数据定期转移;6.每年两次回访：检查数据报表是否准确一致;服务器分区状况是否合理，内存是否满足医院需求，正常备份情况，是否存在安全隐患，并提供合理化建议;7.及时排查医院信息系统存在的各种问题，并提出合理化建议;8.对现用信息系统使用过程中医院提出的为方便工作而进行的适用性软件修改;d.服务响应时间：1.网络中断和严重影响系统运行的各种故障，服务响应时间为1小时，一个工作日内解决。2.数个功能模块的网络故障或应用服务器出现故障，服务响应时间为2小时，两个工作日内解决。3.网络和软件的一般故障，服务响应时间为4小时，4个工作日内解决。13/21三、技术服务的各项费用及付款方式1.技术服务费元。2.付款方式：分两次支付，每年月日以前付元，次年月日前付元。四、合同争议及其处理：甲乙双方在合同执行的过程中，如有争议，应通过协商解决，协商无效时，按法定程序处理。五、其