保温工程合同精选8篇

参考资料，少熬夜！保温工程合同精选8篇随着人们法律意识的建立，合同出现的次数越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是网友收集分享的保温工程合同精选8篇，仅供参考，希望您喜欢下载。保温工程合同【第一篇】合同编号：建园合[20xx]第003号工程名称：XX苑天台花园（样板房）景观绿化工程建设单位：（甲方公章）施工单位：（乙方公章）法人代表：法人代表：工地代表：经办人：开户行帐号：户行帐号：中国银行XX支行签定日期：20xx年月日园林绿化工程施工合同甲方：河源市XX集团房地产开发有限公司乙方：珠海市XX园林工程有限公司甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务，双方议定以下条款，共同遵守。一、承包范围乙方按照珠海市XX园林工程有限公司设计的广晟花园二期架空层园林环境工程施工图纸进行承建，包括绿化施工、绿化养护工程项目,承包范围如甲方另有增减，须补充合同。二、承包方式本工程采取包工包料，包质量、包工期的方式进行承包。三、合同工期施工工期为（移交场地后）个日历天；具体施工进场时间以甲方进场通知为准。绿化养护期为天。本工程在施工过程中有下列情况，并经甲方代表或现场监理工程师签证，工期可以相应顺延。1、甲方不能按时提供符合要求的施工场地和施工用水用电等。2、在施工地区内有不可抗拒的自然灾害，如暴雨、台风等，使施工受到严重影响者。3、甲方代表或现场监理工程师未按合同约定提供所需指令。批准等，致使施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、甲方未能按约定日期支付工程预付款，进度款，使工程不能正常进行。四、双方责任（一）、甲方责任1、向乙方提供施工场地，负责施工现场有关障碍物的拆除搬迁等工作。参考资料，少熬夜！2、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工场地30米内。3、及时组织交工验收。4、协助乙方办理夜间施工许可等有关手续。5、检查和监督乙方的施工进度、质量、安全生产和工程款的使用情况。6、做好施工队与现场周围有关单位的协调工作，做好当地有关部门与乙方的协调工作。7、合同规定及时审核乙方进度报表、拔付工程款和办理结算手续以及对乙方的有关工程的.信函及时答复、签署意见。（二）、乙方责任1、施工要求、合同规定及时组织能满足工程进度和质量要求的人力、施工机械和合同材料进场。2、按设计单位及监理单位提出的技术要求及质量标准进行施工。3、负责提供施工和生活场地内的临时设施。4、搞好施工组织，制订本专业施工细则，加强施工管理，加快施工进度，确保按时交工。5、甲方和现场监理工程师提供具体项目和各道工序实施性进度计划，向甲方和现场监理工程师提交控制措施（包括组织措施、技术措施、信息管理措施）经甲方审查认可后作为检查控制进度的依据。6、如实填报工程进度，及时编制竣工结算，送监理工程师和甲方审核。7、服从甲方和监理单位的管理，接受主管部门和质监部门的检查监督，安全生产，文明施工。8、认真搞好质量自检工作，作好施工记录，为甲方、监理单位及质监代表检查监督提供方便。9、认真搞好资料管理，及时整理完善竣工资料。10、减少污染，注意环境卫生，保护施工现场的整洁，并做到文明施工。11、负责施工安全，由乙方造成的安全事故由乙方承担。五、工程质量1、乙方施工的苗木和其它材料必须符合设计规格与质量要求。2、乙方必须严格按照设计图纸和设计变更要求进行施工，保证苗木种植数量和质量，确保苗木100%成活。六、交工验收及养护1、工程竣工后，甲方应根据乙方的竣工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在竣工验收证明书上签章。2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆除。参考资料，少熬夜！4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。七、预结算及付款1、本工程的造价为：人民币元，每户按元/户包干。2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30%作施工前的备料费用。4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70%。5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的款项乘以银行规定利率支付利息。八、违约责任（一）甲方违约：1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。天台花园（样板房）景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承担XX花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务6、由于甲方原因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。（二）乙方违约：由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。九、其它1、在施工和养护过程中，若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。参考资料，少熬夜！2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否则视为不按时3、甲方委派乙方委派为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。（本条款后无正式条款）。保温工程合同【第二篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)签订时间：签订地点：根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建设单位：4、总包单位：二、工程量及造价1、工程量：承包范围：施工部位：签订合同前甲方提供完整的施工图纸给乙方，双方于一周内核定施工部位和面积，作为支付工程进度款的依据，施工过程中如有变化以联系单作为调整依据。2、造价：工程总价款(暂定)材料理论用量及单价属于附件形式出现。三、工期1、因乙方原因造成已定工期延误，由乙方按本合同总价的万分之五每天支付给甲方作为违约金，但总额不超过工程价的5%。2、下列情况发生，工程工期顺延。按施工准备规定要求，甲方不能提供现场作业的场地、水、电、临时住宿，不能按时提供建筑许可证，总包方未完成基底施工，或经验收未达到修改基底质量标准。重大设计变更，包括修改施工方案、材质，颜色等。因总包方承包的工程施工工期拖延或因双方交叉施工而影响乙方正常施工。甲方未按本合同规定支付、工程进度款，乙方有权暂停施参考资料，少熬夜！工，因此而造成的施工延误及一切损失由甲方承担。人力不可抗拒的因素而延误工期，或国家法规、政府制度要求停止施工。3、乙方在以上情况发生后三天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后应予签收并在三天内予以答复，不予签收或逾期不予答复的，乙方即可视为报告内容被确认。四、工程质量标准，验收要求1、乙方保证本工程的'质量达到甲方招标要求。2、乙方提供的原材料必须是投标中指定的品质、产地，同时有质量合格证。3、在施工过程中，如果由于施工质量不符合规范和设计要求，甲方代表有权向乙方提出口头或书面返工要求，乙方必须及时返工补救，所发生的费用和工期延误，均由乙方负责。4、乙方在本工程竣工验收前一周向甲方呈送要求竣工验收报告，甲方须一周内组织验收，甲方超过两周未验收则视为竣工验收合格。5、乙方承担检测费用。(事先说明)五、工地代表权力和责任1、甲方驻工地代表：甲方任命的驻工地代表及其委托代理人，有权代表甲方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等，一经甲方代表签字即具有与甲方法人代表签字同等法律效力，若甲方代表易人，须提前五天书面通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。甲方代表或委托代理人的指令、联系单、通知须经本人签名，并以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后方生效。甲方驻工地代表或委托代理人人，姓名：2、乙方驻工地代表：乙方任命委派的驻工地现场代表或委托代理人，有权代表乙方签发有关工程联系单、通知、验收单、结算付款单等，所签署的联系单、通知单、验收单等具有法律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同为准。若乙方代表易人，须提前五天书面通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。乙方代表的联系单、验收单、须经本人签名，并以书面形式递交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名、收到时间方生效。乙方驻工地代表：姓名。六、甲方职责1、监督总包单位完成基底施工，达到本合同对基底质量规定的要求，组织由甲方、监理方、总包方、乙方共同参加的基底质量验收，验收合格后乙方开始施工。参考资料，少熬夜！2、协调乙方提交的工程进度计划与总包方工程进度计划之间的配合。3、按合同有关条款支付有关款项。4、组织有关部门对工程进行竣工验收(包括中间工程验收)，评定工程质量等级，签署工程验收单。5、甲方未按合同要求支付乙方预付款及进度款，造成乙方实际发生的经济损失，按实补偿。6、甲方凭乙方开出的发票总额出具地税完税证明给乙方。(该项只有甲方是总承包方时适用)七、乙方职责1、按照本合同规定进行材料采购，并实施施工。2、向甲方提供施工方案贰份。3、向甲方或总包方提供有关资料，现场施工人员名单。4、按现行国家工程质量标准和甲方设计要求，保质保量按时完成合同范围内的工程项目。5、接受甲方代表对施工准备、工程质量、工程进度、工程安全的检查和监督。6、乙方施工期间必须采取严密的施工安全措施。7、保证工程质量，工程须经工程所在地的质量检测部门验收合格。8、提供质量保证：本合同规定工程质量质保期为自本合同的单项工程通过验收之日起计一年;质保期内，乙方承担由于质量问题造成不良后果的一切责任。9、由于乙方原因，在施工中发生的安全事故和造成的损失，由乙方负责。八、工程决算1、工程单项竣工验收合格后，乙方须在一周内报交工程决算书。甲方收到决算后，应在二周内组织审核，如一月内未组织审核，则视同认可乙方所报的工程决算总价。2、本合同中的工程单价，在工程施工方案和质量等级要求不变的情况下，不作任何变更。3、遇到下列情况，经双方协商工程价款可作调整：实际工程量与工程预算发生变化时。经甲方认可的设计施工工艺方案变更时。确定的材料和实际使用材料发生变更时。其它应甲方要求，或乙方经甲方认可调整部份。九、付款方式1.每月30日双方核算实际施工量，并于次月日前支付给乙方%工程款。2.每幢、区块完工后支付至该区块合同总造价的。3.每幢、区块保温单项竣工后，支付至该区块总造价的。4.完成决算后一周内支付至工程决算款95%。5.保质期一年，期满后，甲方应在乙方提出复查请求后的5天内配合乙方对工程质量进行复查，质量符合要求规范，甲方应在复查后5日内向乙方一次性结清本合同总造价5%的参考资料，少熬夜！余款。若甲方在乙方提出复查请求后15天内拒绝配合乙方对工程