劳务施工合同【汇集8篇】

劳务施工合同【汇集8篇】抓住今天，胜似两个明天。现在已结束一个工作要迎接下一个工作了，然后我们就可以开始写工作总结了，我们在日常工作中，可以通过总结工作经验，避免踩坑。职场中如何写工作总结？在这里，您不妨读读劳务施工合同汇总15篇，在此温馨提醒您在浏览器下载收藏。劳务施工合同【第一篇】承包人应及时如实向发包人提供所有材料规格、型号及用量清单(所用材料损耗按3%计，超出损耗部份从工程款中扣除)，发包人应按照合同约定向承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、构配件。如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。施工中所需的周转、低值易耗材料由承包方提供，并出具清单双方确认(详见附表3)。(2)工程量按发包人项目经理及项目预算员审核的工程量，据实调整。(3)经发包人签认的工程变更洽商、经济签证调整方法：○1合同已有的项目，执行合同单价;○2合同中没有的项目，双方协商解决。10.1本工程无预付款，按承包方施工进度付款，每月验工计价工作完成后支付工程进度款的50%，待工程结算审计通过后向承包方支付47%工程余款。同时发包方财务部门按3%留取质量保修金，保修期满后向承包方结付，保修期限为壹年，保修金不计利息。整体工程完工并经验收合格后，承包人应在10日内向发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行结算审核，并按发包方有关规定办理分包工程结算手续。承包人和发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。承包人向发包人报送的结算应真实有效：包括工程量清单计价表、发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，并取得有效的书面签证单或书面洽商变更。所有书面签证必须由项目部负责人发包人不能按时提供附件1中约定的质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件;导致工期延长时，工期顺延。发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，发包人顺延延误的承包人工作时间。当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：(1)承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，按合同总金额的1%支付违约金。(2)承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，发包人可以要求承包人返工，承包人无法完成的，发包人可以委派其他分包方完成，产生的费用由承包人承担，且承包人应按合同总价款的30%向发包人支付违约金，延误的承包人工作时间不予顺延;如上述违约金不足以赔偿发包人因此受到的损失，则发包人有权要求承包人赔偿上述损失。(3)非因发包人原因，承包人不履行或不按约定履行合同的部分或全部义务时，对于已完成的工作发包人有权不予结算和支付工程价款，且发包人有权要求承包人承担其因此而受到的全部损失。承包方违约后，如果发包方要求承包方继续履行合同时，承包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同，如不继续履行合同，发包人有权不予结算和支付工程价款。承包方严重违约或故意不履行合同或自动撤场，发包方有权中止合同，承包方应无条件在3日内退场，对于已完成的工作发包人有权不予结算和支付工程价款，且发包人有权要求承包人承担其因此而受到的全部损失。施工过程中如出现人员伤亡事故，发包方概不负责。本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份。双方签字盖章后本合同生效。合同附件为本合同不可分割之一部分，与合同具有同等效力。根据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程的外墙及屋面涂饰工程承包给乙方施工。第一条工程名称：齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程。其他：自备小型工具、脚手架、吊挂及现场文明施工、安全防护，施工管理及协助甲方做好所有工作和费用。2、乙方按甲方安排的工序与工程的总进度控制计划认真执行，合理调配劳动力、科学组织施工。未经甲方同意，乙方不得擅自变更施工计划与方案，乙方必须在外脚手架拆除前刮完底腻子，如出现现场进度与计划不符，拖延一天处罚1000元。3、每栋楼外墙涂料必须在外墙脚手架拆除外后7天内完成。2、乙方必须保证进场作业人员及相应管理人员满足现场施工需要。否则，甲方有权处罚或将其清除出工地。承包方式：劳务清包。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内的所有零用工，创“安全文明工地”投入的所有用工，成品保护用工，场内材料的倒运、二次搬运用工，材料卸车、返料装车等的一切用工;队伍进退场费用，所有办证费用(如暂住证、做工证、健康证、上岗证等)，所有乙方的车旅费、办公费、招待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。现场机械操作人员(必须持证上岗)由乙方自行负责管理。3、协议价款包括以下内容：乙方按照协议约定的范围完成全部工作并承担违约责任的全部费用。乙方按时完成承包的全部工程内容，经验收为符合合同约定的标准。2、协议价款的支付：每栋楼刮完外墙腻子支付工程款的30%、刷完两遍外墙涂料后支付工程款的50%，待工程验收竣工后预留总造价的5%作为质保金，剩余一次性支付给乙方。本工程为合格标准，质保期：为五年，所刷的涂料保证五年内不脱落，不起皮，不退色否则后果由乙方负责。乙方必须严格按图纸及规范要求规定组织施工，质量必须达到合格标准，如乙方施工的质量达不到规范要求或者由于甲方原因造成工程返工，其一切经济损失均由责任方承担。1、乙方在施工过程中，必须严格按安全生产操作规范施工并听从现场管理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。2、乙方在施工过程中不得自行拆除安全装置，必须拆除时，应征得安全员同意后方可拆除，但每天收工时必须恢复原样。3、乙方施工人员必须服从甲方管理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款1000元。4、乙方在涂饰外墙涂料时应注意成品保护，如破坏外墙保温及损坏污染玻璃乙方应自行包赔损失并马上进行恢复及清理。为了双方共同利益，双方在施工中因互相密切配合，尽量满足建设单位的工期要求。甲乙双方必须相互配合，防止出现停工、窝工现象。本工程甲方代表负责日常施工的管理、协调工作，有现场办理洽商变更的权利。本工程乙方代表：为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。1、合同的生效和终止：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。2、本合同一式两份，双方各执一份。3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。4、进度按拟定的施工计划执行，滞后一天罚一仟元整，如属于甲方责任造成延误，工期顺延。5、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协商未达成一致意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。劳务施工合同【第二篇】依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规，遵循平等、资源、公平和诚实信用，为共同完成公司所承担的工程任务，本着“互利互惠、共同发展”的原则，经双方协商一致，签订本合同。一、工程名称：酒泉市工商行政管理局工业园区分局办公楼干挂石材装饰工程。三、质量要求：按施工图质量要求。1、安装内容：干挂石材安装，包括但不仅限于测量放线、局部剔凿、埋件安装、后置埋板安装、钢龙骨安装、石材安装(含现场局部配切)、打胶、收边收口及完工后的初步清理等，图纸显示的该部分内容，乙方已充分理解并考虑在单价中。2、合同价款：劳务包干价为/㎡。此包干价涵盖乙方履行约定的义务，按照图纸完成合同约定的工作内容，承担自身经营风险，满足国家规范、标准和主合同及图纸要求，达到业主、监理、总包方满意所发生的一切费用，包括但不仅限于人工费;安装及配合费;技术措施费(下雨施工费);现场制作费;赶工费、物资进出场的运输装卸费;现场清理费;场内搬运费;吊篮的位移费、保管费、保险费、成品保护费、风险包干费;以及完成该工作所必需的任何合理的必不可少的工作所引起的费用，均已充分估计并已考虑在单价价款中。六、经济责任：双方签订承包合同后，即形成独立的经济实体，各自独自核算，自负盈亏。各自不得以对方的名义对外进行经济业务活动，所签订的经济合同一律无效。各自对外的债务互不承担，各负其责。如发生诉讼所产生的一切费用由乙方承担。七、安全事故：严格按照公司的各项管理制度，安全生产，文明施工。在乙方承包范围内，因违规操作所发生的工伤或其他施工现场以外意外事故，均由乙方承担一切经济责任，甲方不负连带责任。如发生诉讼产生的一切费用由乙方承担。八、甲方的权利和义务：1、负责提供施工图纸及施工作业的工作面，统一安排调度工程进度。2、主持工程质量监督管理工作，有权作出质量否决决定，对工程质量、进度、现场管理、安全措施等有直接管理的权利和罚款权。3、为乙方提供技术指导，解决施工中的技术问题，负责整理，保管上报各种技术资料及有关报表。4、按照合同约定及时给乙方付工程款。九、乙方的权利和义务：1、乙方施工人员进场前必须向甲方提供人员保险单。2、严格履行承包合同，确保工程总体形象进度的完成，配合办理涉及工程签证、隐蔽工程记录，工程验收资料等事项。3、承担因施工队劳动力不足或质量不合格所造成工程停工的一切经济损失。4、负责配合甲方技术，配合放线工作。5、规范施工，安全操作，增强质量意识，积极配合项目部安全质量管理工作。6、乙方必须按甲方指定地点，堆放进场材料，分部分项工程完工后，要进行现场清理，做到工完场清，否则甲方派人清理按工资两倍扣回。1、本工程要求为标化工地，进入施工现场一律按照标化工地要求进行作业和现场布置，各工种在施工过程中必须做到文明施工和工完清场。2、对此分项工程，一律严格执行《金属石材幕墙工程技术规范》，秧歌工程质量，每个分部分项工程必须确保合格，严格执行施工验收规范，出现质量问题，一切经济损失费用由乙方承担，并处以罚款，罚款数额由项目部组织会议决定，乙方参加。1、作业承包的队伍，每月上报完成工作量报表，履行周转材料借用手续，每项工程完工后要办理交回手续，甲方配合进行盘点，对于短缺损坏(自然损坏除外)要照价赔偿，对有预算的损耗材料，要严格执行预算。2、承包人必须严格控制材料用量，材料部门积极配合，搞好承包队伍的材料核算，认真与预算核对，造成材料浪费双倍扣除，按实质性照片取证，扣款乙方无条件接受。3、承包队伍的结算书，必须经质量、安全、生产、材料、后勤等部门签字后项目经理批示后报财务结算挂账。4、由于乙方人员不足或自动退场影响工期，甲方有权清场并按完成量的50%结算。未经甲方同意自动立场人员一律不予结算，造成损失的由乙方赔偿甲方所有损失。乙方承诺按安工程形象精度支付工程款的85%，工程竣工验收后付至总工程款的95%，其余5%作为保修金，一年内付清。(工资发放由乙方按工资单造册本人签字，包项目部公司做帐，否则甲方可拒付款)。甲方收到竣工验收报告后，7个工作日内组织有关单位验收，甲方收到竣工验收报告7个工作日内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，施工合格。本合同由双方盖章签字生效，工程竣工结算付清工程款后自动失效。合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同的一方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。补充条款：1、严格按照甲方要求工程进度施工，延误一天罚款5000元，由于甲方原因造成延误工期，工期相应顺延。2、进入施工现场，必须听从现场指挥统统一安排。3、严禁在现场赌博、打架斗殴、酗酒滋事及随地大小便，发现一次罚款1000元。4、乙方施工作业面及施工现场按文明施工条例进行管理，确保施工场地的工完场清，在建设主管部门甲方及公司大检查时造成负面影响的将给予处罚，根据情节处元~5000元罚款。5、食宿自理，甲方提供宿舍。6、严禁在成品砼上砸打，若有其他变更情况经甲方同意后在进行施工。7、本工程质量要求(施工图)业主要求严格执行，不得以任何借口推辞拒绝，若发生视情况处1000元~2000元的罚款。8、工程验收前，成品保护及看护由乙方自己承担，甲方不予承担一切费