围墙施工合同怎么写5篇

围墙施工合同怎么写5篇您知道合同主要包含哪些方面的内容吗？随着社会公众的法律意识不断增强，一方以胁迫的手段如强买强卖的行为订立的合同，肯定是无效合同，下面是我们分享的“围墙施工合同怎么写5篇”，欢迎参考下载，希望对您有帮助！围墙施工合同怎么写1发包人(全称)：法定代表人：住所：联系电话：承包人(全称)：法定代表人：住所：联系电话：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。一、工程概况1、项目名称：2、工程地点：二、工程承包方式承包方式：三、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。合同工期总日历天数：四、工程造价本合同采用单价包干价方式：1、平基土方挖、填、运____元a;3;，(小区范围内)2、石方爆破及挖运____元a;3;(小区范围内，包爆破材料)3、挡土墙砌筑____元a;3;(包工包料，含勾缝)4、永久性围墙砌筑____元(包工包料，含600宽，500深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____元a;3;计算)。以上单价均含税。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。五、材料提供1、甲方供应材料：甲方不供应材料。2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。六、双方权利义务1、甲方工作1.1、对工程质量、进度、安全进行监督;1.2、对工程中各个工序的验收工作;1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;1.4、确定水准点与坐标控制点;2、乙方工作2.1、服从甲方的管理;2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;2.3、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;2.5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。2.6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。七、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。八、工程款结算方式工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后____月内支付。九、工程的验收由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请____日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。十、维修责任本工程保修期为竣工后________年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十一、违约责任1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。十二、争议的解决与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。十三、其他1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：(公X)委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：________年____月____日承包人：(公X)委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：XX编码：________年____月____日围墙施工合同怎么写2甲方：乙方：经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：一、工程范围及内容：1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程。2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。4、该围墙的验收标准以做为基准点，墙体为240mm墙。墙身高度为600mm，墙柱高度为2150mm，每6000mm为一跨墙，围墙及柱全采用粘贴面层。二、工程质量：1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、工期：严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从年月日开始进场，年月日前完工。四、工程价款及支付：1、本合同所承包的围墙，单价为每米元，暂定总长为米。具体以实际发生量为准。总工程价款为万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款（按照实际施工量结算）。四、成品及半成品保护：1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任；2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的措施费），乙方方可进行维修处理。五、甲方责任、权利、义务1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项；2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利；3、做好各工序的统筹安排；4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施，并对其安全性负责。六、乙方责任、权利、义务1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工。七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可向绵阳市涪城区人民法院起诉。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。十、本合同自签字之日起生效，工程完工结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。附件：《安全协议》、《施工现场安全管理制度》、《各班长、各组长及领班管理制度》及乙方经办人员身份证复印件。甲方：乙方：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：单位地址：单位地址：电话：电话：日期：日期：围墙施工合同怎么写3发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：为明确责任，保障甲、乙双方的利益，保证工程顺利进行，经双方友好协商，在甲、乙双方自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程具体情况，签订本合同。如本合同与其他文件资料不同之处以本合同为准。第1条工程项目概况1、工程名称：2、工程地点：第2条承包范围和内容工程内容包括但不限于下列各项：求10g1、以甲方提供的全套施工图为准，围墙场地平整、平面位置测量定位、基础土方开挖、围墙砌筑、基础土方回填、材料采购运输、围墙表面装饰等。2、施工手续办理等与围挡施工有关的所有内容。并承担产生的相关费用。第3条承包方式1、采用包工、包料、包质量、包工期、包验收之按围墙延长米固定单价承包方式。除设计变更外，固定单价一次性包死。2、乙方应对承包范围内的全部工程质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。第4条合同工期1、总工期：50个日历日。由图纸发放日起算。2、如果因乙方原因造成工程进度拖延、没有按照原定计划实施，甲方有权暂缓支付乙方的工程进度款，乙方不得对此提出任何异议，并对由此造成的损失负完全责任。3、如因乙方原因未按要求工期竣工，结算时按下式扣除乙方违约金：违约金＝合同总价×5‰×拖延天数4、上述违约金在结算时执行。5、由于乙方原因不能满足甲方进度要求，甲方保留将未完成工程发包给第三方的权利。第5条合同价款：1、合同固定单价：按合同约定内容本工程固定单价为RMB元/米。2、合同单价中已包含但不限于文明施工费、赶工技术措施费、优质优价费、等一切费用，在合同执行期间不作任何调整，包括政府的有关调整文件和市场价格波动。建筑物线外周边的回填土、清除垃圾、夜间文明施工等涉及环保、城管、市政、居委会、派出所、交警等单位所收取的费用，乙方也均已考虑在合同单价内，不得另向甲方收取。3、合同总价：本合同暂定总价为RMB(按实际发生量结算)。第6条付款方式：1、围墙栏杆进场后，甲方支付合同价款的40%。2、围墙通过竣工验收后，甲方支付合同价款的30%3、本工程竣工经甲方验收合格且结算完成后，付至结算总价款的95%。4、剩余结算价款5%作为质量保修金，质保期两年后无质量问题甲方一次性结清。第7条设计变更及结算1、甲方需要设计变更，须及时给予乙方明确的书面指示和图纸。2、乙方按收到的书面通知和变更图纸进行施工，并受其约束。3、设计变更部分工程价款的增减按辽宁省20xx年消耗量定额、丹东市20xx年第三季度材料市场价格按实计算。4、结算价款为合同固定单价乘以实际施工围墙总长度合并设计变更以及各项奖罚款的总和。第8条转让和分包1、未有甲方书面同意前，乙方不得转让合同或者合同的任何部份。如局