2023年工程补充合同和补充协议_工程补充合同【通用4篇】

1/192023年工程补充合同和补充协议_工程补充合同【通用4篇】随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写合同。下面是网友为大家分享的“2023年工程补充合同和补充协议_工程补充合同【通用4篇】”，希望大家可以喜欢。工程补充合同和补充协议【第一篇】承包人(全称)：________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准。一、工程名称、地点：一#厂房、二#厂房;绍兴袍江工业区二、工作内容：施工图内土建及水电安装三、承包方式：包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包四、工程约定：1、合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准;2/192、连续三天以上停水、停电，工期相应顺延;3、本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的'影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。五、工程质量标准为合格。如达不到合格标准，一切损失由承包人承担。六、安全生产及文明施工：承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担，与甲方无涉。七、工程结算口径;：1、厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增加工程和场外工程执行________版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价执行，无市信息的参照省信息价。2、增加工程和场外工程量按实结算;经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。3、增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人提供完整结算资料并能积极配合。八、工程款支付：1、承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元;2、承包人基础施工完毕，支付合同造价(920万元作付款基数，下同)25%工程款;3/193、二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款;4、主体结顶支付合同造价25%工程款;5、工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款;6、增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。九、合同争议：补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。十、工程保修：保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，自竣工验收交付使用之日计算。十一、合同份数：本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充合同和补充协议【第二篇】甲方：乙方：甲乙双方于20xx年9月10日签订的`锦绘新都c、d、e、4/19f、j栋施工合同后c、d、e栋已于20xx年9月10日顺利开工而f、j栋工程施工因修建的沿河道路不通，部分拆迁工作而到位，加之近期节假日阴雨天气较多等原因经甲乙双方充分协商，确定施工、竣工日期推延到20xx年7月10日。本协议一式6份，甲方4份，乙方2份，双方签字盖章后生效，本补充合同与原20xx年9月10日签订的，锦绘新都c、d、e、f、j栋工程施工合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充合同和补充协议【第三篇】甲方：____________（以下简称甲方）乙方：____________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，商住楼工程，在双方于年月日签订的编号为的《施工合同》中的专用条款之第47条补充条款部分另行签订补充协议：一、合同承包范围：5/191.1以施工图图示内容和变更内容详见2.4条款为准进行施工（不含门窗、桩基）。1.2具体承包内容如下：1.2.1土建工程：基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程（不含门窗）。1.2.3安装工程：室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。二：合同价款的确定及调整2.1：采用固定合同价2.2：工程变更签证须经甲方、设计、监理等单位签字盖章后生效，增减价款______年基础定额，安徽省综合估价表和99装饰定额按（定额基价+材料差价）（1+税金）计算；对门窗暂定价部分须经甲方指定品牌和质量标准，经甲、乙双方询价后，按所询价格计取后由乙方负责施工和管理。2.3甲方有权对下述工程进行分包：土建部分：桩基工程、门窗安装（包括不锈钢及铁艺栏杆）。安装工程：消防工程、电视电话网络工程、智能化工程、供配电工程（单元电表箱上端部分）、给水水表前端等。对甲方所有分包的工程，乙方不计取肢解索赔费用及配合费用。楼标书编制说明2.4.1工程量计算依据：xx楼是按施工图纸以及国家有关6/19规范、标准图集。2.4.2采用定额：2.4.2.1土建定额套用依据：______年《安徽省综合估价表》；2.4.2.2装饰定额套用依据：______年《安徽省建筑装饰综合估价表》；2.4.2.3费用定额套用依据：______年《安徽省建筑费用定额》；2.4.2.4______年《安徽省建设工程工程补充定额估价表》；2.4.2.5（______）《安徽省建筑安装工程费用定额》；2.4.2.7（______）安徽省建筑节能定额综合单价表；2.4.2.8工程类别：土建装饰按综合取费15%、水电按55元/平方计入总价；2.4.2.9材料价格：______年阜阳工程造价11期阜阳市场价信息。2.4.3其他说明：2.4.3.1x楼1—9轴3—6层厨房间隔墙图纸标注不明，暂未计算。2.4.3.2厨房间排气道已计算，暂按35元/m计价。2.4.3.3外墙面乳胶漆暂按13元/m2计取税金，外墙面砖22元/m2计算。2.4.3.4所有户内门、窗均未计算。2.4.3.5层面瓦暂按30元/m2（只计取税金，已包括瓦基7/19层）。2.4.3.6三层平面女儿墙面高度未注明，暂按0。7m高计价。2.4.3.7外墙胶粉颗粒保温面砖面层60元/m2（只计取税金），乳胶漆面层保温50元/m2（只计取税金）。2.4.3.8外墙面砖，乳胶漆标注不详，1—5层外墙暂按面砖计算，6层以上外墙及阳台栏板，阳台柱暂按乳胶漆计算。2.4.3.9所有栏杆按55元/m2计算，均只计税金。2.4.3.10x楼10—43轴3—6层墙体为砼空心切块，暂按粘土实心砖计算。2.4.3.11图纸层高2.8米，现改为层高2.9米，按层高2.9米计算。2.4.3.12x楼二层平面图e轴外栏板无详图未计算。2.4.3.13x楼进深变更增加0。3米，已计算。2.5xx楼+0。00相当于绝对标高31.35米。8、11楼阁楼部分按高度增加1.2米计入预算。2.6人工费、机械费及材料价格（钢材除外）按合同签订时的造价文件执行，不随市场及政策进行调整。三、双方的权利和职责：3.1、甲方代表及职责：本工程甲方代表为______。甲方代表代表甲方行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。甲方如另行委托其他人员代行上述全部或部分职责的，以甲方向乙方出具的授权委托文件8/19或书面通知为准。3.2、乙方驻工地代表及其他人员：乙方驻工地负责人为______，代表乙方负责行使与甲方所签订的本工程之《施工合同》及《补充协议》的履行。乙方项目经理为______，项目技术负责人为______，其它管理人员名单按乙方的工程投标文件。乙方项目部主要管理人员在本工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，坚守施工现场；如需对人员、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周以书面形式报经甲方同意。四、合同工期：4.2该工期共分以下重要节点：4.2.1一层顶板施工完毕，完成日期______年______月______日4.2.2四层顶板施工完毕，完成日期______年______月______日4.2.3六层顶板施工完毕，完成日期______年______月______日4.2.4主体结构验收，完成日期______年______月______日4.2.5六层以下内粉，完成日期______年______月______日4.2.6外墙涂料施工完毕，完成日期______年______月9/19______日4.2.8竣工验收，完成日期______年______月______日4.2.9竣工移交，完成日期______年______月______日4.3乙方必须严格按监理及甲方核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求，单栋楼每延误一次罚款3万元；乙方最终确保总工期如约完成，除四层封顶、主体结构验收、竣工移交等三个必保节点外，其余节点如落后，但乙方在下一节点有效弥补后，甲方可退还相应节点罚款；累计罚款金额不超过30万元。4.4在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向监理及甲方提出书面报告（一式三份），经总监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证。4.4.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误；4.4.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）。4.5、工期不顺延情况：4.5.1、各种自然因素（如下雨、大风、高低温天气等）；4.5.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。10/19五：乙方责任5.1甲方对项目经理及技术管理人员的要求项目经理不得同时在两个或两个以上项目中担任职务。进场施工后，招标人若发现项目经理及施工队伍与投标文件不符时，招标人将扣除中标单位履约保证金的10%；项目经理忽视工程质量、进度、难以胜任者，招标人有权要求更换项目经理。对技术能力差、责任心不强的技术管理人员甲方有权要求更换并限时退出施工场地。5.2工程质量：乙方必须确保工程一次性验收合格，争创精品；5.3乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：5.3.1应提供计划、报表的名称及完成时间：5.3.1.1合同签订后7天内向甲方提供本工程详尽的施工组织设计。5.3.1.2开工后每月28日前提供当月完成进度报表及下月计划。5.3.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工期间，因乙方原因发生工地安全、违法、违规事件，由乙方负责处理并承担由此造成的责任。5.4作好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派人及时进行冲洗清扫，防止污染交通道路。以上工作甲方有权检查，甲方要求整改部分，若乙方逾期未整改，则甲方即另行处理，并从工程款中扣除所11/19发生费用的两倍作为罚金。5.5乙方在施工前应组织专业技术人员详细审阅设计文件，有责任发现并提出设计文件中存在的问题，并对文件的可实施性负责。若发现工程按现有施工文件或指令施工将要发生质量缺陷，应立即书面报告甲方。如乙方作为一个有经验的承建商本应发现上述疑问或错漏而未发现并继续施工，所导致的质量缺陷及由此产生的损失应由乙方负责。5.6施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料等，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须运输至地面，严禁从高空直接向下抛