您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 2023年灯具买卖合同简洁_灯具买卖安装合同【汇编4篇】
1/212023年灯具买卖合同简洁_灯具买卖安装合同【汇编4篇】合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面我给大家分享的“2023年灯具买卖合同简洁_灯具买卖安装合同【汇编4篇】”,希望对您有所帮助,我们一起来看一看吧。灯具买卖合同简洁【第一篇】买方(甲方):卖方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定,甲、乙双方在协商一致、平等互惠的基础上,就甲方向乙方订购灯饰一事,达成如下合意,以资共同遵守。风险提示:标的物信息买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。一、货物名称、品牌、数量、价格:2/211、货物名称:2、生产厂家:3、产品型号:4、产品规格:5、产品数量:二、质量要求甲乙双方约定,甲方订购的这批灯具,质量应符合:____________________标准。风险提示:履行期限、地点和方式履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。三、交货期限甲乙双方约定,乙方应于合同签订后_______天内交货。如果乙方怠于履行,给甲方造成的损失,由乙方承担。四、乙方责任1、乙方交货时需提供以下资料:3/21(1)每件货物分别列出内部主要元器件、型号、品牌、数量、单价、产地。(2)各货物的规格尺寸。(3)企业营业执照、生产许可证、产品检验报告或产品型式试验报告及有关质量证书。(4)产品的质量保证及售后服务措施。2、乙方要及时交付货物。五、甲方责任1、甲方在合同签订时应付定金:______________元。2、在乙方履行完交付义务时,甲方要按时支付剩余货款。六、交货地点和接货单位风险提示:交货地点对于“交货地点”应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。1、交货地点:2、接货单位:3、乙方应于发货前_______日发出接货通知。接货单位接货后应签收确认。七、运输方式和费用负担4/21乙方负责运至交货地点,并承担货物运至交货地点的所有(包括且不限于运输、保险、税费、装卸等)费用。八、包装标准按乙方出厂标准包装,但该包装应适合于长途运输及货物运至交货地后的仓储。风险提示:价款支付在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。九、货款结算1、本批灯具单价为______________人民币,合同总价款为______________人民币。2、本合同价格为工地交货价(包括但不限于货物包装、运输、税费、保险、装卸费用,及双方约定的乙方应提供的售后服务)。3、合同签订时,甲方支付定金______________元。4、验货合格后七日内,甲方支付剩余价款。十、合同解除1、任何一方需要提前解除合同,均应提前_______天通知5/21对方,对方为了履行合同做准备工作支付的费用,违约方应支付。2、任何一方严重违约导致合同无法履行的,合同解除,责任方要负担守约方的损失。风险提示:违约责任违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。十一、违约责任1、甲方逾期付款,每延期一日,应按逾期付款额的_______%向乙方支付违约金。2、乙方逾期交货,每逾期一日,应按逾期交货金额的_______%向甲方支付违约金。3、对不符合双方约定的货物,甲方有权拒绝接货并解除合同。4、甲方迟延接货,应承担迟延期间内保管、保养货物的有关费用。5、乙方所提供的货物经验收不合格,视为乙方不能如约6/21交货,乙方应按合同规定承担违约责任外,还应赔偿甲方因此而遭受的损失。风险提示:争议解决方式合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。十二、争议解决方式双方因合同及本合同的履行发生争议,首先应通过友好协商解决,如协商不成,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十三、附则1、本合同一式_______份,甲方执_______份,乙方执_______份,均具同等法律效力。2、本合同自双方签字后生效。3、本合同未尽事宜双方另行约定。风险提示:证据保留注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函7/21件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。甲方:地址:联系方式:合同签订地:合同履行地:签约时间:_______年_______月_______日乙方:地址:联系方式:合同签订地:合同履行地:签约时间:_______年_______月_______日灯具买卖合同简洁【第二篇】随着基础设施建设的加快,新材料和新工艺的发展,工程项目分包管理模式成为当前建设施工行业发展趋势,工程项目分包合同书怎么写呢以下是在小编为大家整理的工程项目分包合同书范x,感谢您的欣赏。工程项目分包合同书范x一甲方(发包方)乙方(承包方)根据《中华人民共和国则》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规,遵循平等、8/21自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经协商一致,自愿签订劳务合同,共同遵循本合同所列条款:一、工程名称、地点二、承包方式:包清工三、承包内容:内墙抹灰(包括润墙、摔浆)四、工程价款:单位价格元2,阳台个或元2.总价计大写元,小写元。五、结算方式:墙的内门、窗、洞口、按双面计算面积,外窗和阳台洞口不扣除、柱子按展开面积计算,卫生间洗刷间及伙房间的瓷瓦底子墙面与房间墙面价格一样。六、付款方式:按形象进度分层付款至95%,楼梯间抹灰前甲方付齐乙方的所有分项人工费。七、工程工期:分包单项工程工期________年____月____日至________年____月____日,流程工作面不影响下一工序的进展,因资金不及时,天气变化,停电,停料顺延工期。八、质量要求:乙方承包的工程,必须达到合格标准,按当地质检部门以及甲方的技术要求,进行操作施工,出现单项工程质量事故,返工或整改费用由乙方承担。九、施工安全:乙方进入施工现场,参与施工的作业人员,服从管理,注意安全生产事项,不违章操作,因不听从指挥,违章操作造成的工伤事故由乙方当事人承担全部责任。第四款所显示的总价款就起法律效力。本合同在履行中发生争议时甲乙双方协商解决,协商不成依法向甲方所在地人9/21民法院提起诉讼。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字后生效。甲方:代表人盖方:代表人签字盖章地址:地址:电话:电话:签定时间:签定时间:工程项目分包合同书范方:乙方(责任人):甲乙双方经协商,就签订本责任书,望双方共同遵守执行。1.0第一条双方责任1.1甲方责任1.1.1甲方有权利对工程施工各方面进行监控。资金、工程进度、工程质量、现场形象宣传等工程管理由相应的职能部门负责,具体措施参考甲方分得各项管理规定。1.1.2甲方质量监督部门负责对工程质量、进度等进行监督检查,乙方应主动予以配合。1.1.3在该工程开工前____日,由甲方组织对乙方所有人员进行至少一次开工前的培训工作。1.2乙方责任1.2.1乙方在工程施工过程中,应自觉严格遵守甲方的各项规章制度。1.10/212.2在该工程开工前____日,乙方应向甲方提供该工程经建设方确认的施工图纸、预算书、施工组织设计各一份。1.2.3乙方应自觉维护企业形象,精心施工,保持统一品牌,力争做精品工程。1.2.4严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或工艺说明进行施工。1.2.5严格遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,保护好施工现场卫生和垃圾清除等工作,处理好施工现场与周围单位(住户)的关系。1.2.6工程竣工后一个月内,向甲方提供一套完整的竣工资料。1.2.7凡是属于责任人违反规定,违规操作造成失误(质量)的失职行为,延误施工工期,有损甲方信誉,建设单位拒付或扣除部分工程款者,甲方有权撤换乙方安排的项目经理并有权追究乙方相关责任。1.2.8施工中出现一切人身及工程质量事故责任由乙方负责,造成甲方信誉危机,导致建设单位对公司产生反感心理,11/21工程尾款难以兑现者,甲方有权立即撤换乙方安排的项目经理,并追究乙方相关责任。1.2.9追加条款(后附)2.0第二条工程款支付及使用2.1工程款必须转入甲方指定帐户。如建设单位直接付现金,必须通知甲方财务部领取。2.2在建设单位付款前,甲方不支付工程款,前期费用由乙方负担。2.3甲乙双方必须对工程款专款专用,确保工程正常施工。2.4乙方有该项目资金的使用权,但在领取工程款时填写用款申请及出具说明资金使用去向的财务报表,并按甲方审批程序办理(工程款支付原则:支付工程款数额小于现场实际进度)。2.5甲方收取乙方工程款造价的1%作为信誉保证金、4%的管理费及国家规定的税金,在建设单位工程款到帐后按实际到帐金额逐笔扣除,当合同造价的80%工程款到帐后,甲方将该工程信誉保证金、管理费及国家规定的税金全额扣除,待竣工决算后再计算差额部分。2.6乙方为该工程承包人,该工程的盈亏由乙方承担。2.7工程竣工时,如由于建设单位拖欠工程款等原因,造成乙方未能及时支付人工费、材料费,乙方需向甲方上报欠款12/21单位及个人的明细数额。2.8工程完工决算后,质量达到合同规定要求,乙方应将工程档案、竣工资料向甲方提交齐全,确定无外欠款项,甲方将1%信誉保证金退还。2.9甲方根据项目的具体情况,认定乙方是否需向甲方提供该项目成本核算依据。3.0第三条施工使用材料的控制3.1乙方应接受甲方对材料流向的监督检查,必须按要求及时向甲方上报材料流向情况。3.2乙方采购的材料、设备,如不符合质量或规格有差异,应禁止使用。若乙方擅自使用,对工程造成损失由乙方负责。4.0第四条保修4.1工程竣工决算后,建设单位扣留的质保金,保修期满后未出现质量问题,保修金退还乙方。4.2保修期内,乙方应在接到维修通知之日,水、电、暖在24小时
本文标题:2023年灯具买卖合同简洁_灯具买卖安装合同【汇编4篇】
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12411634 .html