委托拆迁合同【汇编5篇】

委托拆迁合同【汇编5篇】一寸光阴一寸金，时间不等人，我们即将面临下一阶段的任务，您喜欢写工作总结吗，总结具有很强的客观性。如何动笔写本次事项的总结呢？网友经过搜集和处理，为您提供2023委托拆迁合同精华14篇，欢迎大家与身边的朋友分享吧！委托拆迁合同【第一篇】甲方：乙方：甲方根据XX市发展和改革委员会____号文、规划拆迁红线图。在东起中华大街，西至东里项目规划红线；北起东里东南街，南至工农路中心线范围内（总占地亩，待拆迁亩）进行拆迁改造，开发建设项目。甲方委托乙方实施拆迁，现就有关拆迁事宜达成如下协议：一、双方责任、义务：1、甲方负责办理计划、规划、土地等拆迁相关手续，乙方予以帮助。2、甲方必须保证拆迁资金足额到位，并保证专款专用，不得挪作它用。因拆迁资金缺口不能正常支付给被拆迁人所引起的一切后果由甲方承担。3、甲方提供用于产权调换的房屋为房地产开发有限公司开发建设的“东里村城中村改造项目”b1区____栋____单元（附甲方与金正公司所签定的协议）。4、乙方负责制定拆迁计划、拆迁实施方案，根据摸底数据编制拆迁货币安置补偿方案，或产权调换结算方案。5、拆迁范围内涉及的市政、环卫、人防、水电、管网、通信等设施均由甲方负责处理并支付相关费用。6、该项目拆迁补偿安置方案对被拆迁人的奖励优惠办法，按“金正缔景城”项目标准执行。东星实业总公司给予东里村被拆迁村民的优惠政策如：自然院落补偿贴及永久免收物业费等由甲方与东星实业总公司协商解决，并签定正式协议后，实施拆迁。二、拆迁补偿安置形式：根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《河北省城市房屋拆迁管理实施办法》、《XX市城市房屋拆迁管理实施办法》的规定，对被拆迁人进行安置补偿。三、拆迁劳务费的支付：甲方向乙方支付拆迁劳务费_______万元，签订本协议之日起____日内，支付_________万元。剩余_________万元拆迁完毕后_________日内一次性支付给乙方。四、拆迁时间：乙方应自动迁之日起60日内完成。如遇甲方资金缺口或产权调换房屋的原因；如遇协调、裁决、强行；时间顺延。裁决、强迁所发生的费用由甲方承担。五、在实施拆迁过程中，如遇国家政策变化和不可抗力因素，造成合同不能正常履行，按国家规定的法规政策办理。六、未尽事宜，双方另行协商。七、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：法人代表：法人代表：___年___月___日___年___月___日委托拆迁合同【第二篇】经拆许字()第号《房屋拆迁许可证》批准，甲方在规划范围内进行项目建设，并委托乙方实施房屋拆迁，根据及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋拆迁委托的具体事项订立以下合同：一、甲方向乙方提交《房屋拆迁许可证》和拆迁公告复印件及供产权调换房屋的设计平面图各一份;乙方向甲方提供拆迁单位资格证书复印件一份。二、甲方将批准范围内的有合法证照的住宅房屋建筑面积m;非住宅房屋建筑面积m;全部委托乙方拆迁。乙方应严格按照拆迁法规的规定在《房屋拆迁许可证》确定的拆迁期限内完成拆迁工作。甲方应按照住宅房屋元/m，非住宅房屋2元/m的标准向乙方支付委托拆迁服务费共计元，于年月日前先支付元，其余元可根据实际拆迁房屋建筑面积应支付的费用，于拆迁工作结束时一次性结清。三、拆迁过程中，乙方负责对拆迁房屋进行登记和对被拆迁人进行动员，组织签订拆迁安置补偿协议和组织被拆迁人或房屋承租人搬迁验收被拆迁房屋，代表甲方将货币补偿资金及拆迁补助费用发给被拆迁人或房屋承租人，并将产权调换房屋落实给被拆迁人。上述工作甲方随时跟踪监督。四、遇有拆迁纠纷，乙方按照法规程序处理，甲方应积极配合，涉及到法律责任和发生费用由甲方承担。由于拆迁纠纷等原因需要延长期限的，甲方向市拆迁办提出延期申请，乙方按市拆迁办答复确定的期限完成拆迁工作，引起拆迁纠纷的，委托拆迁期限，可以适当再延长。五、甲方应保证在被拆迁人或房屋承租人搬迁前将拆迁补偿安置资金全部落实到位和提供给乙方产权调换房屋设计平面图不得变更，否则乙方不予组织被拆迁人或房屋承租人搬迁。六、乙方应保证严格执行拆迁法规，如有改变必须征得甲方同意并出具处理意见书，否则由此造成的损失由乙方赔偿。七、拆迁结束后日内乙方应将甲方应当留存的拆迁资料交给甲方，需乙方留存的继续由乙方保存，需要双方同时留存的，乙方不得拒绝移交。八、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下列第【】方式解决。1、提交仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。九、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充合同或补充协议。十、本合同自双方签订之日起生效。十一、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，报市房屋拆迁管理部门备案一份。委托拆迁合同【第三篇】房屋拆迁委托合同甲方：（拆迁户姓名），身份证号码为（身份证号码），住址为（住址）。乙方：（开发商名称），注册地址为（开发商注册地址），法定代表人为（法定代表人姓名）。鉴于甲方为拆迁户，乙方为开发商，甲方拥有相关房屋拆迁权益，乙方负责房屋拆迁事宜，为明确双方权利义务，一致同意签订以下条款：一、拆迁房屋甲方拥有的拆迁房屋位于（地址），建筑编号为（建筑编号）。房屋宗地面积为（面积），建筑面积为（面积），自用面积为（面积）。二、拆迁委托甲方将拆迁房屋的相关事宜委托给乙方，乙方代为办理拆迁手续，包括但不限于拆迁合同签订、拆迁协议签订、拆迁赔偿协商、工程验收等相关事宜。三、拆迁补偿1、拆迁补偿标准拆迁补偿标准遵循国家相关法律法规及当地政府相关规定，按照房屋宗地面积、建筑面积、自用面积、楼龄等因素计算。2、拆迁补偿款项根据国家相关法律法规及当地政府相关规定，乙方将以拆迁补偿款的形式给予甲方，并且乙方要在签订拆迁合同后的15个工作日内将拆迁补偿款支付给甲方。四、共同义务1、甲方应当积极配合乙方的拆迁工作，协助乙方完成拆迁手续办理、拆迁物品搬迁等相关工作。2、乙方应当按照国家相关法律法规及当地政府相关规定，合理计算拆迁补偿款，并且在拆迁工作中做到公正、公平、透明。3、甲方和乙方均应当在遵守相关法律法规及政府相关规定的情况下，处理好双方之间的纠纷和问题。五、拆迁合同1、拆迁合同为本委托合同的附属文件，具体包括拆迁补偿、拆迁要求、工程安排、协议等内容。2、甲方和乙方按照拆迁合同的约定履行各自权利义务，以确保拆迁顺利进行。六、违约责任如甲方违反拆迁合同、违反相关法律法规及政府规定，导致拆迁工作无法顺利进行或其他严重后果的，甲方应当给予相应的经济赔偿。七、争议解决双方在履行委托合同的过程中，如有任何争议，双方应当通过协商解决。如果无法协商解决，可依法向当地司法机关提起诉讼。八、委托期限本委托合同自签订之日起生效，委托期限自拆迁合同签订之日起至拆迁工作完成之日止。九、其他条款1、本委托合同一式两份，双方各执一份。2、本委托合同各项事宜的修改，必须经双方书面同意方可生效。3、甲方和乙方在拆迁过程中要保护环境和公共财产，切勿产生浪费现象和环境污染。甲方：乙方：签约日期：以上是本人为大家提供的房屋拆迁委托合同主题范文，供大家参考。如有不妥之处，还请指正。在进行任何合同签订前，请务必认真阅读合同条款和内容，避免出现不必要的麻烦。委托拆迁合同【第四篇】房屋拆迁委托合同甲方（委托人）：________________________乙方（受托人）：________________________根据《中华人民共和国物权法》、《拆迁管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，就甲方委托乙方进行房屋拆迁业务事宜，达成如下协议：一、委托事项1.甲方委托乙方承担房屋拆迁相关的事宜，包括但不限于与政府相关部门协商、协调，制定拆迁方案，办理拆迁手续等。2.甲方需将其提供的房屋信息和资料全部真实、准确的提供给乙方，并向乙方提供与房屋相关的所有证照、证明材料。3.甲方委托乙方代表甲方与相关政府部门进行沟通协商，制定拆迁方案，并代表甲方办理一切拆迁手续。4.乙方有权委托相关专业人员进行房屋评估、扫描、摄影、测绘、勘查等工作，以配合拆迁工作在相应楼房内进行。5.甲方必须保证委托乙方进行房屋拆迁的所有权在其名下，并无任何法律纠纷或争议，否则甲方应自行承担相应的法律责任。二、委托期限1.本委托合同自双方签署之日起生效，在甲方拆迁业务完全办理完毕后自动终止。2.委托期限内，甲方应如实提供相关资料，乙方按照约定的工期尽快完成拆迁工作，将拆迁完毕的房屋交还给甲方。三、委托费用1.甲方应按照相关约定支付委托费用，费用包括但不限于拆迁费、评估费、沟通协调费、维修费等。具体费用按照委托期间的实际情况、完成情况进行结算。2.甲方应在约定的时间内向乙方支付相关费用，并如实提供所需的相关资料。四、违约责任1.如果一方未能履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给另一方造成的损失。2.甲方提供的资料不真实或虚假，以及甲方委托拆迁房屋涉及到知识产权或其他法律纠纷，将由甲方自行承担相应的法律责任。五、争议解决1.如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方都可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，争议解决以法院的判决为准。六、其他事项1.本合同应由双方在自愿、平等的情况下签署，具有法律效力。2.除本合同另有明确约定外，未尽事宜双方可另行协商解决。3.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（委托人）：________________________乙方（受托人）：________________________签署日期：________________________地点：________________________委托拆迁合同【第五篇】甲方：_________乙方：_________因工程施工需要，甲方将岐山县五丈原镇东星村位于铁路红线范围内的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议：一、工程地点：___________________________二、承包方式：本工程实行包施工、包材料、包安全质量的承包方式。三、工程范围：范围内的房屋拆除。四、工程内容：范围内24栋建筑物，拆除上诉所列房屋至地坪。五、开工时间：__年___月__日开工，__年___月__日完工。六、双方责任(一)、甲方责任：1、甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行技术交底，提供必要的测量配合及技术指导，但不因此免除乙方施工质量责任。乙方必须在甲方指定范围内施工。2、负责对拆迁施工现场的监督、检查。3、负责对拆除完毕的场地进行验收。4、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算(二)、乙方责任：1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。2、乙方负责做好与当地政府、村民各方面之间的协调工作。3、乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工。4、乙方在施工中应确保作业安全，因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责，由此发生费用由乙方承担。七、计量与支付1、工程造价：本工程采用总价包干，包干价格为_________元(大写：_________元整)，已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程的工、料、机费，施工用材料(机械)倒运费等与施工有关的全部费用，是支付合同工程项目(工序)按技术交底施工达到质量标准及甲方要求，完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的综合单价(含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用)。对于本合同中没有提到的内容均视为已包含在表中相应内容之中，合同履行期间不论发生工、料、机、的价格浮动或政策性变化，合同价格均不做调整。2、合同签订生效后，甲方支付乙方50000元预付款，工程完工并通过甲方技术部门验收，甲方才根据实际完成的工程量支付乙方剩余30000元工程款。八、附则1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同在履行中发生争议，甲乙双方应按照合同条