2023年维修改造合同税率_维修改造施工合同（精选4篇）

1/122023年维修改造合同税率_维修改造施工合同（精选4篇）劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是网友给大家分享的“2023年维修改造合同税率_维修改造施工合同（精选4篇）”，希望能够帮到你哟!维修改造合同税率【第一篇】八、违约责任：1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的向甲方支付违约金;所造成的损失，由乙方负责。2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的向乙方支付违约金。九、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。十、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。2/12十一、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。十二、本合同一式四份，由双方各执二份。十三、本合同经双方授权代表签字，加盖双方公章后之日生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关律、行政规范，遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，双方就校区维修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：校区维修改造工程。2、工程地点：体育新城广益实验中学校内。3、工程承包范围内容：a、宿舍楼卫生间防漏改造处理150间;b、宿舍楼洗脸盆台面改造290间;c、食堂地面排水沟改建阴沟处理;d、教学楼车库顶男女卫生间漏水改造处理;e、教学楼二、四楼天井封闭处理;f、教学楼两头五楼“三角形”天井封闭;4、质量要求：优良工程5、合同工程：本工程日历工期天。开工日期20xx年7月21日，竣工日期为20xx年月日。(具体进度以甲方审定3/12的工程进度控制为准)二、工程承包方式及价款1、工程承包方式：包工包料大包干方式，总造价人民币：，如工程量有增减按清单报价增减总造价。2、工程付款方式：工程全部竣工后十天内付至已完工程量款总价的60%，办理竣工结算后五天内付至已完工程量总造价的95%，其余5%作保质金壹年后无息返还。三、质量要求2、为确保工程质量，工程所用水泥、钢材、瓷砖等主材品牌和厂家必须经甲方认定，方可进场使用。四、甲方的权利和义务1、甲方委派工程部熊工及学校总务相关人员现场监督施工。2、甲方委派相关部门负责人协调监管工作。3、甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收，费用由乙方承担。4、甲方有权对现场技术质量进行管理、协调施工，现场签证以学校总务人员签字为准。5、合同签订后，甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。五、乙方权利和义务1、乙方应提供切实可得的施工组织设计及方案，并交甲方总务办认可。4/122、乙方应派现场管理组织施工。未经甲方批准，以上人员不得擅自离开施工现场，否则视为违约。3、乙方应对不合格工程及时组织返工，如因不及时返工所造成的一切经济失全部由乙方自己承担。4、由于乙方采取措施不力或报价掉漏等而造成本合同工程一切损失、工期拖延施工费用增加等均由乙方自负。六、质量保修质量期内防漏工程质保期为五年，质保期从工程竣工验收合格之日算起，后三天内负责无偿的返工修复。如使用不当或其它原因所造成的质量问题，乙方负责复但所发生的费用由甲方负责。七、安全施工1、安全施工与检查(1)、承包人应遵守程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任与因此发生的费用，由承包人承担全部责任。(2)、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任有发生的费用。八、合同生效与其他5/121、本合同自双方法人代表或委托代理人签字，单位盖公章之日起生效，至全部合同权利和义务履得完自行终止。2、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，附件与合同具有同等法律效力。3、纠纷的处理：本同合产生纠纷时，双方应协商解决。协商不成时，通过人民法院审理解决，并由工程所在地人民法院管辖。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________共2页，当前第2页12--维修改造合同税率【第二篇】乙方：甲方凭借跟总包方良好的合作关系，就广州南沙明珠湾区起步区二期土地开发项目市政道路、综合管沟及土地平整工程建设项目(以下简称“该项目”)，协助乙方与该项目总包方订立该项目工程施工承包合同，就保证金及合同履约金事项达成如下协议。第一条时间(暂定)第二条甲方义务及乙方义务6/12甲方：甲方给乙方就工程情况如实陈述，将工程的相关资料提供给乙方，并保证乙方跟工程总包方签订施工合同。乙方：乙方向甲方提供企业的施工资质以及相关资料，配合甲方工作。第三条保证金及支付方式1、签订本协议，乙方就属于甲方推荐给总包方的签约施工队，乙方在签约后二日内往甲方指定账户打入300万元人民币的保证金，甲方就不再寻找新的施工队。在工程施工完成验收合格后，甲方全额退回给乙方。2、如果总包方需要给发包方提供合同履约金保函，乙方须按照保函金额承担总包方的财务成本费用。甲方指定账号：账号：第四条违约责任如果由于甲方的原因，乙方在_______年_______月_______日之前没有能够让乙方跟工程总包方签订施工合同，甲方无条件退还乙方保证金300万元;如果在原计划没有变化的情况下，乙方由于自身原因不能签约或者签约后不能进场施工，甲方不予退还乙方保证金。第五条保密责任一方对因本服务合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他的第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第六条补充与变更本合同可根据甲乙双方经友好协商达7/12成一致的意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与本合同具有相同法律效力。第七条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，任何一方有权依法向原告所在地人民法院起诉。第八条其他1，本合同正本一式四份，甲方和乙方各持二份，无副本，复印件无效。2，本合同自甲乙双方签字后即生效。3、合同签后附甲、乙双方营业执照副本原件复印件加盖公章。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日维修改造合同税率【第三篇】乙方：_____________公司第一条工程概况1、工程名称：__________________________。2、工程地点：__________________________。8/123、承包方式：包工包料(甲方认质认价)第二条工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为______天2、工程总造价：____________元整，大写：__________________整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，______天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。第三条双方责任及义务1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。3、使用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。第四条违约责任1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。2、合同纠纷解决方式：法院起诉。本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。9/12维修改造合同税率【第四篇】建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关律、行政规范，遵循平等、自愿、诚实、信任的原则，双方就校区维修改造工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：校区维修改造工程。2、工程地点：体育新城广益实验中学校内。3、工程承包范围内容：a、宿舍楼卫生间防漏改造处理150间;b、宿舍楼洗脸盆台面改造290间;c、食堂地面排水沟改建阴沟处理;d、教学楼车库顶男女卫生间漏水改造处理;e、教学楼二、四楼天井封闭处理;f、教学楼两头五楼“三角形”天井封闭;4、质量要求：优良工程5、合同工程：本工程日历工期天。开工日期20xx年7月21日，竣工日期为20xx年月日。(具体进度以甲方审定的工程进度控制为准)二、工程承包方式及价款1、工程承包方式：包工包料大包干方式，总造价人民币：，10/12如工程量有增减按清单报价增减总造价。2、工程付款方式：工程全部竣工后十天内付至已完工程量款总价的60%，办理竣工结算后五天内付至已完工程量总造价的95%，其余5%作保质金壹年后无息返还。三、质量要求2、为确保工程质量，工程所用水泥、钢材、瓷砖等主材品牌和厂家必须经甲方认定，方可进场使用。四、甲方的权利和义务1、甲方委派工程部熊工及学校总务相关人员现场监督施工。2、甲方委派相关部门负责人协调监管工作。3、甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收，费用由乙方承担。4、甲方有权对现场技术质量进行管理、协调施工，现场签证以学校总务人员签字为准。5、合同签订后，甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。五、乙方权利和义务1、乙方应提供切实可得的施工组织设计及方案，并交甲方总务办认可。2、乙方应派现场管理组织施工。未经甲方批准，以上人员不得擅自离开施工现场，否则视为违约。3、乙方应对不合格工程及时组织返工，如因不及时返工11/12所造成的一切经济失全部由乙方自己承担。4、由于乙方采取措施不力或报价掉漏等而造成本合同工程一切损失、工期拖延施工费用增加等均由乙方自负。六、质量保修质量期内防漏工程质保期为五年，质保期从工程竣工验收合格之日算起，后三天内负责无偿的返工修复。如使用不当或其它原因所造成的质量问题，乙方负责复但所发生的费用由甲方负责。七、安全施工1、安全施工与检查(1)、承包人应遵守程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任与因此发生的费用，由承包人承担全部责任。(2)、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任有发生的费用。八、合同生效与其他1、本合同自双方法人代表或委托代理人签字，单位盖公章之日起生效，至全部合同权利和义务履得完自行终止。2、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，附件与合同12/12具有同等法律效力。3、纠纷的处理：本同合产生纠纷时，双方应协商解决。协商不成时，通过人民法院审理解决，并由工程所在地人民法院管辖。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________