您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > 工程施工合同纠纷和解协议书(通用5篇)
工程施工合同纠纷和解协议书(通用5篇)我愿意付出辛勤劳动来制作这份“工程施工合同纠纷和解协议书(通用5篇)”祝您开心,如果您需要帮助,请随时告诉我们,我们将竭尽全力为您提供支持。随着人们对法律的信任日益增加,任何涉及利益的事务都将涉及合同。通常情况下,合同的成立取决于接受是否生效。工程施工合同纠纷和解协议书【第一篇】工程施工合同纠纷和解协议书甲方:xxx有限公司地址:xxx法定代表人:xxx联系电话:xxx乙方:xxx工程有限公司地址:xxx法定代表人:xxx联系电话:xxx鉴于双方在合同履行过程中出现了纠纷,为了维护双方的合法权益与实现双方的诉求,特达成如下和解协议:一、纠纷的概述甲方和乙方于xxxx年月日签订了《xxx工程合同》(以下简称“合同”),约定乙方承接甲方xxx项目工程施工及相关技术服务。甲方认为乙方没有按照合同约定的质量和进度完成施工任务,并提出维权诉求,要求乙方按照合同约定的规定进行施工和相关服务,要求乙方承担违约责任并支付相应违约金,要求乙方承担实际损失等。乙方认为甲方未及时付款或者不合理扣减工程款项,导致乙方无法按照约定完成工程施工和相关服务,要求甲方按照合同约定进行付款,并要求甲方承担违约责任和实际损失等。经双方协商,达成如下和解协议:二、和解内容甲、乙双方互相谅解,撤销当前的诉讼和仲裁,撤回所有上诉,不再追究对方的违约责任和索赔。甲方将按照原合同约定支付工程款项,同时协助乙方完成未完成的工程施工和提供相关服务。乙方将按照合同规定完成工程施工和提供相关服务,对多收或少收的工程款项进行调整,并履行相关违约金和实际损失赔偿等义务。如发现工程质量问题,双方将在保修期内协商解决。本协议一经签署,双方之间的合同关系将恢复到原有状况,由此产生的相关法律关系也将解除。三、和解条款的细则本和解协议一式(四)份,甲、乙方各持一份,双方共同遵守并执行。本次和解协议的签署是甲、乙双方基于自愿、平等和诚实信用原则达成的,义不容辞地执行属于合法之举。如双方对此协议的内容或解释发生争议,可协商解决。若协商无果,均可向本协议签署地的人民法院起诉。本协议自双方签字盖章之日起生效,合同各方一致确认该协议是双方协商一致得出的结果,已知悉和理解其全部内容后,双方甲乙均在协议正文末尾签署并盖章。甲方:×××有限公司签字:盖章:日期:乙方:×××工程有限公司签字:盖章:日期:工程施工合同纠纷和解协议书【第二篇】2022工程施工合同纠纷和解协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。工程施工合同纠纷和解协议书【第三篇】工程施工合同纠纷和解协议书甲方:安徽省某某工程有限公司地址:安徽省某某市某某区某某路123号法定代表人:张三乙方:某某建设有限责任公司地址:安徽省某某市某某区某某路456号法定代表人:李四在本合同履行过程中,由于甲方与乙方各自存在不同的违约行为,导致双方纠纷不断,经过多次协商和友好谈判,本着平等、自愿、诚信、互利、友好的原则,达成如下协议:一、甲方与乙方均承认自己在本次合同履行过程中存在一定的错误和疏忽,互相道歉,并愿意承担各自的责任。二、甲方与乙方愿意共同承担本次合同履行过程中的损失,甲方负责支付30%的赔偿金,乙方负责支付70%的赔偿金。三、双方协商同意,甲方支付乙方200万元,乙方向甲方出具有关文件,以解决由此引起的各项问题。四、本协议自签订之日起生效,双方应按照约定履行各自在本次协议中所承担的义务,不得再有其他的争议或问题,否则应依据本次协议规定予以处理。五、本协议的签署未经双方协商一致,任何一方不得单方面撤销或修改,否则应该视为违约行为,被视为继续违反合同,按照双方在该协议中约定的方式予以处理。六、本协议一式三份,自双方签字生效。一份交甲方,一份交乙方,一份存档备查。甲方:安徽省某某工程有限公司签字:_____________法定代表人:张三日期:年月日乙方:某某建设有限责任公司签字:_____________法定代表人:李四日期:年月日工程施工合同纠纷和解协议书【第四篇】工程施工合同纠纷和解协议书甲方:×××有限公司地址:×××市××区××路××号法定代表人:×××电话:×××-×××××××××乙方:×××建筑有限公司地址:×××市××区××街道××号法定代表人:×××电话:×××-×××××××××经研究协商,甲、乙双方就工程施工合同纠纷达成以下和解协议:一、纠纷的原因及事实1.甲方认为乙方施工过程中未按照合同约定作业,拖延工期,导致施工过程中出现了多次返工,经甲方授权质检部门确认,质量问题严重。2.乙方认为合同约定未充分明确,在现场施工期间甲方提出了多个变更要求,乙方未能及时报价并签署变更协议,导致工程周期和成本增加。双方互有牵连,未能达成协议,导致工期延误、质量问题加剧,施工关系紧张。二、纠纷调解方式双方在依据合同约定进行协商后,决定采取友好协商、共同妥协的方式,通过调解达成和解协议。三、解决方案1.乙方就施工过程中未按照合同约定执行工作、质量问题等承担相应赔偿责任,并对返工造成的材料、人工、时间等方面造成的损失进行补偿。具体赔偿金额及时间如下所列,甲方应予以认可:1双方共同协商赔偿的财产损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款;2双方共同协商赔偿的违约金共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部违约金;3双方共同协商赔偿的其他损失共计××元,乙方需在××年×月×日之前支付全部赔偿款。2.甲乙双方各自承担分摊的工期延误带来的费用,乙方须在××年×月×日之前支付相应的费用;3.甲乙双方共同承担因此次纠纷所带来的实际磨损,班组人员、工程师及管理人员等方面的额外费用,各自承担50%。4.乙方承诺在未来的工程项目中要更加认真负责,严格执行施工方案,规范工作流程,提高施工质量。甲方承诺认真审核每一条施工方案变更申请,提高合同约定的明确性,保障各方利益。四、和解协议的执行1.甲乙双方应按照和解协议所载明的各项赔偿、支付等内容按时履行。2.和解协议的达成并不免除双方在其他协议项下的义务。3.甲乙双方谅解并接受对方,在合同履行过程中所产生的误解、矛盾等问题,积极协商并找寻解决之道,形成良好的双方合作关系。五、协议的效力1.本协议自双方签字盖章之日起生效,并取代原有的工程施工合同。2.本协议为甲乙双方达成调解和解的成果,协议各方应共同遵守协议内容,如有违反或未尽责任而引起争议,由各方协商解决。3.本协议一式两份,甲方、乙方各执一份。甲方(盖章):××公司代表人:×××签字:×××日期:××年×月×日乙方(盖章):××建筑有限公司代表人:×××签字:×××日期:××年×月×日工程施工合同纠纷和解协议书【第五篇】工程施工合同纠纷和解协议书甲方:XXX有限公司地址:XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人:XXX电话:XXX乙方:XXX建筑工程有限公司地址:XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人:XXX电话:XXX经双方友好协商,就工程施工合同纠纷达成如下协议:一、基本情况1、合同编号:XXXXXX2、合同类型:施工合同3、工程名称:XXX项目4、合同金额:XXXXX元5、合同签订日期:XXXX年XX月XX日二、纠纷及处理过程双方在履行合同过程中,由于各自责任原因,发生合同纠纷。经过多次协商和沟通,仍未达成一致意见,于XXXX年XX月XX日共同向XXXX仲裁委员会提起仲裁请求,并委托相关专业人士对该工程进行勘察与鉴定。经过仲裁程序的调查和审议,在XXXX年XX月XX日,仲裁委员会发布了裁决书,裁决如下:甲方:要求乙方返还已付的XXXXX元工程款;乙方:要求甲方支付XXXX元工程款。三、和解内容为了维护双方的合法权益,加快工程进度,经双方友好协商,达成如下和解意见:1、甲方同意按照裁决书,将已付款项(XXXXX元)返还给乙方。乙方同意收回上述款项,并将开具合法有效的发票。2、乙方同意将已完成工程部分的工程款(XXXX元),通情理地拆分后,抵扣甲方未付的部分工程款,并与甲方核算结余金额。3、两方均同意对未解决的争议进行友好协商和解。四、执行期限本协议书经双方签字盖章后生效,自签订之日起具有法律约束力。各方应于签订本协议后的五个工作日内完成本份协议项下的各项要求,否则应承担相应的违约责任。五、解决争议如本协议书履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交XXXX仲裁委员会仲裁。六、附则1、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。2、本协议书的签订和履行均适用中华人民共和国相关法律法规。3、本协议书未尽事项,由双方友好协商处理。甲:XXX有限公司法定代表人:签章日期:乙:XXX建筑工程有限公司法定代表人:签章日期:
本文标题:工程施工合同纠纷和解协议书(通用5篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-12652419 .html