2024年审查合同的要点通用5篇

1/362024年审查合同的要点通用5篇随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面我给大家分享的“2024年审查合同的要点通用5篇”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。审查合同的要点【第一篇】委托人：(甲方)受托人：(乙方)审查项目合同号：签订地点：签订日期：年月日有效期限：年月日至年月日依据《中华人民共和国合同法》和其它相关法律法规的规定,本合同双方就(以下称“项目”)事宜,经协商一致,签订本合同。一、项目概况1、项目名称：2、项目地点：3、项目面积：4、项目计划开竣工日期：年月开2/36工，年月竣工。5、设计单位：6、勘察单位：7、建设单位：二、审查范围和内容程序性审查的主要范围和内容为：技术性审查的主要内容为：三、乙方服务措施：1、乙方委派进行本合同项下初步设计、施工图设计文件审查的人员均为具有相关资质和能力的专业人员。2、针对项目的建设特点，为确保约定项目能够在计划的竣工日期顺利完成，除在乙方的《报价书》中已作出的服务承诺外，乙方应与设计单位和甲方保持密切沟通联系，提供跟踪咨询服务，具体如下：(1)与设计单位密切配合(2)与甲方的配合四、合同履行期限、提交技术文件及交接方式：(1)乙方初步设计审查工作周期：不多于个工作日。(2)乙方施工图审查工作周期：第一阶段：即±0.000以下建筑空间的施工图审查阶段，初审不多于个工作日，第二阶段：即整个建筑空间的施工图审查阶段，初审不多于个工作日(3)初审完成后，乙方各专业审查人员应按程序和审查要3/36点分别填写各专业审查意见书交甲方或原设计单位，原设计单位根据审图意见修改后返回乙方进行复审，复审意见应在收到设计单位修改文件后5日内提出。复审合格项目应由乙方负责审查的专业人员填写《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》一式三份提交甲方。(4)经乙方审查合格的项目，向甲方提交《北京市建筑工程施工图设计文件审查通知书》一式两份，并在审查过的施工图文件盖章(三套)。勘察报告及结构计算书返还甲方。(5)本合同生效后即开始程序及技术性审查(含技术咨询服务),审查工作按规定工作日数完成(见本条第一、第二款)并提交审查报告。五、委托方(甲方)的协作事项：甲方办理报审手续时应向乙方提供或陆续提供下列文件和资料的复印件：⑴规划管理部门核发的《建设工程规划许可证》;⑵有关部门对消防、抗震、人防、节能等专项审批意见书;⑶工程勘察成果报告及勘察审查报告(详勘);⑷施工图设计全套图纸文件一套(结构专业计算书一份，);⑸另提供总平面一张;⑹审查需要提供的其它资料。六、技术情报和资料的真实性、保密、甲方向乙方提交的所有技术资料及审核后修改的设计文件、计算书等对其真实性、完整性负责。乙方对甲方提供的所4/36有资料负有保密责任，未经甲方许可，不得向第三方透露。七、验收、评价方法审查报告应符合本合同及相关法律法规的要求。北京市规委对委托的审查单位的工作进行监督。北京市建设工程勘察设计质量监督总站负责日常工作。评价方法：八、报酬及其支付方式：本项目审查费固定为人民币元，大写：元整。支付方式为(一次性支付或分期支付)：分期支付具体为：初步设计审查(含技术咨询工作)完成并出具正式审查意见书后个工作日内：元。施工图第一阶段审查并出具正式审查意见书工作完成(含初审和复审)并出具正式审查意见书后个工作日内，支付人民币元。施工图第二阶段审查(含技术咨询工作)工作完成(含初审和复审)并出具正式审查通过文件后个工作日内，支付元。若阶段发生变化，则双方另行商议支付方式。九、违约金或者损失赔偿额的计算：违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。(一)违反本合同第四条约定，乙方应承担违约责任，每延误一天应减收项目审查费2‰。(二)违反本合同第八条约定，甲方应承担违约责任，每延误一天，应按商业银行同期贷款利5/36率支付逾期违约金。十、解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争执，双方应友好协商，协商不成时，任何一方均可向仲裁委申请按其仲裁规则进行仲裁。十一、其它对于审查不合格的项目，乙方将由审查单位负责人和审查人员签字并盖章的《北京市建筑工程施工图设计文件审查报告》交甲方，原设计单位修改后，甲方重新送审。复审不合格项目交北京市建设工程勘察设计质量监督总站处理。复审时间与初审时间详见本合同第四条。施工图一经审查批准,不得擅自进行修改。如遇特殊情况需对已审查过的主要内容进行修改时,必须重新报请原审查单位批准后实施。甲方与乙方对审查意见存在重大分歧时，甲方可向市规划委提出复审申请，市规划委可另行委托审查单位或组织专家论证，做出仲裁决定。本合同生效后，任何一方不得单方终止本合同，若甲方要求单方终止合同，原缴的审查费不退，乙方的审查工作超过一半时，甲方应支付全部审查费。本合同如有未尽事宜，合同双方应协商并签定补充协议，作为本合同附件。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，本合同自全部内容履行完毕后截止。本合同正本一式本份及副本份，甲乙各方持正本份，及副份。6/36审查合同的要点【第二篇】甲方(广告客户或代理单位)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________乙方(广告发布单位名称)：__________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________甲乙双方根据国务院及有关规定，签订本合同，并共同遵守。一、甲方委托乙方于____年____月____日至____年____月____日期间发布____广告。二、广告发布媒介为________________________________。三、单位广告规格为________________________________。四、广告采用样稿(样带)，未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿(样带)。五、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。六、广告样稿(样带)为合同附件，与本合同一并保存。7/36七、广告单价____元，加急费____元，其他费用____元，扣除优惠____元，扣除代理费________元，播出(刊登)次数____，总计________元。八、甲方应在____年____月____日前将广告发布费付给乙方，付款方式____。九、违约责任________________。十、合同纠纷解决方式：(1)由____仲裁委员会仲裁;(2)向____人民法院起诉。十一、其他：十二、广告的编排方式和发布时间表：十三、本合同一式两份，经双方代表人签字后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____审查合同的要点【第三篇】为进一步加强城市轨道交通工程施工图审查管理,确保施工图审查质量,住房城乡建设部近日下发通知,要求加强城市轨道交通工程施工图设计文件审查管理工作。那么工程施工图审查合同怎么写呢以下是在小编为大家整理的工程施工图审查合同范文，感谢您的欣赏。工程施工图审查合同范文18/36发包人：审查人：发包人:审查人:发包单位委托审查机构承担施工图设计文件的审查，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;《建设工程质量管理条例》;1.2重庆市建委关于转发《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知(渝建发[20__]211号);1.3政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件,初步设计批复文件(含规划、消防、人防、环保、节能、安全卫生等)。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程建设地点：2.3工程类别:(房建/市政规模米;2.4施工图设计文件审查工作范围:查;第三条审查的主要内容9/36按照国家法律、法规、对施工图涉及公共利益、公众安全、等内容进行审查，是否符合工程建设强制性标准;3.1是否按照批准的初步设计文件原则进行施工图设计，施工图是否达到规定的设计深度要求;3.2抗震、消防、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准;3.3地基基础和主体结构的安全性;3.4勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;3.5设计企业和注册人员资质及证章是否符合规定;3.6其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。第四条发包单位应及时向审查机构提供下列文件资料、并对准确性，真实性负责：表一第五条、施工图设计审查机构应向发包单位交付下列资料及文件，并对其质量负责：表二第六条收费标准及付费方式：6.1本工程审查费按建筑面积单价：2.5元/m2计算，总额为共计元(即圆)整人民币;6.2双方合同生效后预付审查费40%计6.3审查机构提交审查合格书时，发包单位向审查机构付清全部审查费。10/36第七条发包单位、审查机构责任：7.1发包单位责任：(1)发包单位应对报送审查机构的审查资料的完整性、真实性负责，发包单位不得要求审查机构违反国家有关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由发包单位承担。(2)审查机构提交合格书后，发包单位因提交的资料错误或建设工程结构作重大修改、工程质量监督部分认为应对修改进行重新审查，造成审查机构重新审查时，双方应另行协商，签订补充条款，按审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费;(3)发包单位因工程规模、功能变化需要重新进行审查，应报原批准部门同意，并提交批准部门同意修改、调整的批文送原施工图审查机构重新审查，双方应另行协商并签订补充条款。7.2审查机构责任：(1)审查机构应当根据国家与市(地方)有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责。建设工程经施工图审查合格后，仍有违反工程强制性标准，给建设单位造成损失的，审查机构应承担相应的赔偿责任;(2)审查机构应当在建设主管部门认定的资质及类别范围内进行施工图审查，对超越审查资质及类别范围审查造成建设工程审查合格书无效，给建设单位造成经济损失，审查机构应承担直接经济损失及工程延误所造成的间接损失的责任;11/36(3)审查机构不得向第三方扩散、转让、发包单位提交的图纸及经济技术资料。第八条违约责任8.1发包单位应按合同约定时间和金额向审查机构支付审查费.若超期延误支付,按每个工作日承担审查费总额0.5违约金;8.2审查机构由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间，若超期延误按每个工作日承担审查费的0.5的违约金。第九条其它约定事项9.1本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决;9.2本合同在履行过程中发生的争议通过双方友好协商解决，协商不成，可按下列第()种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十条本合同自发包单位、审查机构签字盖章后生效;双方履行合同的义务后即终止。本合同一式份，发包人份，审查人份。发包单位名称：(盖章)审查机构名称：(盖章)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)工程施工图审查合同范文212/36建设方(甲方)审查方(乙方)甲方委托乙方承担工程施工图审查，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市