2024年工程承包合同管辖法院【通用5篇】

1/172024年工程承包合同管辖法院【通用5篇】在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是网友帮大家分享的“2024年工程承包合同管辖法院【通用5篇】”，仅供参考，希望对您有所帮助。工程承包合同管辖法院【第一篇】甲方：乙方：为了达到规范水利工程建设和管理方便工程决算，统一验收标准、统一评比标准（条件）、对小型水利项目实行一个标准发包建设和验收的要求；为了明确本工程甲、乙双方在工程建设中的职责，在执行国家有关规程规范的前提下，经甲、乙双方协商特订立本施工合同。1、甲、乙双方必须执行上级建设主管部门的建设规范，服从管理。2、双方对合同条款有争议的，报建设主管单位按行业规程执行。3、甲方职责1提供工程施工图和项目建设方案，确定发包项目。2筹集工程建设资金。2/173处理以乙方无关的.一切纠纷。4管理乙方承包工程项目的质量和工期（进度）。5管理属甲方组织完成的工程项目和施工人员安全。4、乙方职责1组织施工人员、机械和开工准备费用。2按甲方提供的施工图和发包的具体工程项目照图和按指定项目施工。5、工程承包项目及单价6、决算1甲乙双方按提供的施工图完成的工程量和指定乙方建设项目完成的工程，按承包单价后进行决算。为乙方的工程决算金额。开工后按工程进度拨款，最后预留30%资金验收合格后付清。2混泥土边墙：横平竖直、垂直偏差小于3%，直线误差小于3厘米，灰浆标号要配足，必须美观、光滑。3混凝土：必须按标准级配用料，强度达到和超过设计标号（经质量检测认定）。4钢筋混凝土：除按混凝土质量检测必须达到要求外，必须按施工图配制钢筋和制安。5渠道成型后：不漏水、渠道盖板底面脱模后、平整、无蜂窝和漏筋现象。6严格控制施工尺寸，工程量的决算只按施工要求计量，超量由乙方负责。3/177、工程安全：乙方所安排的施工人员、设备等安全乙方负责。8、责任1甲方未按所定条款和职责管理工程造成乙方直接经济损失的由甲方负责。2乙方未按甲方要求造成的一切经济损失由乙方自负。9、开完工时间：年月日开工。年月日完工。10、未尽事宜双方协商解决，协商不成的报建设主管单位调解。11、本合同一式3份，甲乙双方各执一份，报木龙水管所财务一份。12、本合同经甲乙双方签字后生效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包合同管辖法院【第二篇】发包方:(甲方)承包方：(乙方)依照,及其有关法律、行政法规,在公平，公正，自愿，诚信的原则,双方协商一致签定本合同，严格遵守。第一条：承包人承包范围4/17项目名称：第二条：承包方式及工作内容:(一)承包方式：包工及全部小型材料、机具，大型机械、脚手架的拆装小型维修等。1.小型材料及用品包括：安全帽、安全带、雨鞋、手套、防护镜、线绳、钢筋绑丝、铁丝、元钉、胶带、砼振捣机械等。2.机械：(不含塔吊、搅拌机、施工电梯);钢筋制作机械：调直机、对焊机、切断机、弯曲机、弯箍机、元16以上钢筋电渣压力焊机、切断机、套丝机)。木工机械。3.小型工具：①钢筋工具：大剪、卡具等;②木工工具：电锯、手锤、电钻、撬杠、手工具、铅笔、卷尺等;③瓦工工具：大铣、刮尺、灰条、灰铲、灰槽、刨锛、瓦刀、电锤、钻头、吹风机等所有的手头工具。(二)承包内容：1.施工图纸范围内全部工程：基础、主体结构、室内(门窗以内)抹灰(除顶棚抹灰外)、屋顶女儿墙压顶抹灰工程，从垫层开始到工程验收的全部工程内容，如图纸内设计变更减少也不扣除相应费用。含阳台栏板、造型、线条、二次结构、预制构件等，包括：砼垫层、防水找平层保护层、基础及基础以上钢筋、砼、模板、二次结构填充墙砌体、砼、模板钢筋施工、楼地面、内装饰、屋面工程(除防水层)、伸缩缝等，直至工程验收的要求及合理保修期的工作，不包括(土方开挖、室内外回填、破桩、碎石垫层碾压、降水、门窗、油漆涂料及腻子、5/17墙地砖贴铺、安装、防水工程)工程。2.具体范围：①包括所有现浇基础、主体结、钢筋制安(包括钢筋各种焊接和连接)、模板安装与拆除及整理堆放、混凝土施工及养护。②包括所有填充墙砌体及砖砌体的施工二次结构植筋人工及机械(不含植筋胶)等。③主体装饰结构施工阶段内内外脚手架搭拆及现场内的水平、垂直运输。④基础垫层、找平层和保护层、止水带安装。⑤基础及主体施工阶段的图纸交叉零星其他工程预埋件的制安与洞口预留;6装饰工程室内抹灰(天棚除外)、楼地面(不包括墙地砖)、室外防水墙面抹灰、屋面工程。⑥大型机具、脚手架、维护(不含材料)的拆安。8.室外施工施工封闭等。3.安全文明施工：达市级安全文明施工标准。本阶段内施工场地所有安全防护设施及楼内外安全通道搭设、四口五临边的搭设、各种防护棚、操作棚的搭设，以及文明施工现场所悬挂的标牌、材料、周转材料、机械设备的整齐合理堆放、围护、楼层内及现场日常的清理打扫等。4.包括起吊机械设备拆除(发包方负责试运行)，包括塔吊司机的费用。5.承包方现场所有施工人员工伤保险。6.与安装队、及其他工种的协调配合7.钢材、周转性材料、模板、机具卸车人工费用。如实际情况需机械由发包方负责机械。8.包括冬雨季施工人工降效费(如雨季防洪、雨后清理积6/17水、冬季清扫积雪等第三条：工程质量：(依据山西省建筑工程质量验收标准)工程质量标准：合格(模板工程达到优良标准);第四条：施工工期本合同约定的施工内容自主体部分年工。整体工程年月日竣工;若因发包人原因和不可抗拒的自然灾害造致使本合同约定工期未能完成，承包人不承担任何责任。(如提前完成奖励5000元，如达不到合同工期要求，扣除合同平米单价2元//m2)第五条:承包价格以承包内容建筑面积平方米单价计价：按建筑面积：/m2计算。单价不含税金。建筑面积执行建设部发布的国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》gb/t50353-20xx.第六条:付款方式：按完成合格工程形象进度80%支付;全部工程交验合格后，发包方施工技术人员按合同要求及质量情况签署意见报负责人复核签字报财务(扣除维修金2%)支付余额。第七条：发包方责任和义务1.协调开工前三通一平工作.施工过程中的水电供应。2.按合同约定及时支付工程款。3.保证施工中所需材料、构件、周转性材料的及时供应，做好材料取样、送样、配合比及原材料出厂证明收集工作。4.负责组织隐蔽工程验收,基础及主体工程的中间验收7/17与签证资料填写。5.做好技术,质量,安全方面及图纸与建设方沟通交底,以避免承包人由此而引起的返工和窝工,应积极主动的配合,承担因发包人原因造成损失和费用。6.全面协调施工中与其它单位配合工作,有权监督各施工中的质量,进度,安全等工作。7.负责施工期安全及文明施工的(部分材料用具)供应。第八条:承包方的义务和责任1.组织足够熟练技术工人进行施工,按照本合同第四条的约定时间,完成本合同第一条规定全部工作内容.(不得雇佣童工、及60岁以上有疾病及犯罪人员)2.项目负责人、项目技术负责人、特殊工种人员必须常驻工地，并持证上岗。未经发包人同意不得随便更换人员，如承包方人员不听发包方的指挥或合理要求，违纪违规行为情节严重的，发包方有权责令承包方将其辞退。3.严格按施工图纸和现行施工验收规范进行施工.每完成一项工作,均应报发包人现场质检人员验收,合格后方可进行下一道工作。承担因自身原因造成损失和费用。4.听从发包方管理人员和主管部门,监督,指挥,服从管理,配合检查,执行处理意见.5.配备能胜任该工程工作的技术人员，负责该工程的日常施工工作(工程定位、测量放线、质量自检、整理等)。6.认真组织施工、精细编制施工进度、质量保证措施、8/17施工安全措施、施工技术方案、节约措施，主要施工技术指标统计。严格执行技术方案及措施、确保工程质量。7.提供材料的`使用计划，各种材料在使用7天前向发包方提出书面材料用量计划。报发包方现场管理人员签字确认。8.编制现场文明施工措施，加强文明施工管理。保证道路畅通，并按规定悬挂文明施工图片，合理利用施工现场场地堆放材料，施工期间的水电管线架设，或因实际需要改动架设，现场道路的日常维护。负责施工现场的清理干净;材料、工具整齐堆放等。生产区及生活区无长明灯、长流水生活垃圾及时清运。负责有关部门检查前的文明施工工作，达到文明施工标准。如达不到文明施工标准，承担自身造成的各项罚款。9.严格安全管理，明确事故责任，确保安全使用，杜绝事故发生。负责购买人身事故保险(如拒缴有建设单位扣缴)，如发生安全事故，承担一切责任。10.做好各种资料现场收集。砂浆、砼试件制作，钢筋及其他试件的现场采样。做好施工前各工种图纸会审，隐蔽工程报验前工作。、11.分部、分项、隐蔽工程自检合格后，经建设、监理、发包方检验合格后，方可进行下一道工序。12.因自身原因造成的工程质量不合格所发生的一切损失及费用。并赔偿发包方的材料及其他费用。13.人为造成的材料及半成品损坏，按实际价格从预付款项扣除。9/1714.所有施工现场人员回家或外出，必须自动打开行李，经发包方管理人员检查后方可外出。15.施工现场不许有大小便，否则按划分的区域罚款500-1000元，并负责清理干净。16.乙方不得将工程转包，如转包。发包方有权中止合同，并绝付前期工程款项。17.施工现场临时用电，应严格执行安全用电操作规程，负责本单位职工用电临时安装的材料、合理采用用电器具。确保用电安全。18.承包方严格做到“厉行节约、杜绝浪费”。场地必须清理干净、能利用的充分利用(如落地灰随时清理利用。砂浆每班必须用完，落地砼及时清理到指定地点备用)，做到工完场清。否则按材料价格的5倍进行处罚。钢筋及工具性材料精细计算，合理利用，根据实际进行下料。在合理情况下的节约给予奖励。19.分部工程完工后，机具及材料要及时整理、规方成垛，做到工完场洁;负责已完工程交工前的保护，并承担其费用。20.文明施工工地严禁打架斗殴，如发现一次罚款1000-5000元21.施工材料按预算量领用，如超出预算视情况扣除当期预支付工程款。第九条;设计变更只计取形成建筑面积的部分。停水、停电、机械故障等原10/17因引起的停工，发生的费用有承包方承担，发包方不承担任何费用。设计变更双方按市场价商谈。图纸外发包方要求承包方的零星用工元/工日。第十条：未尽事宜，双方本着公正、客观、相互尊重、相互理解、相互支持的原则具体协商。第十一条：本合同一式肆份,双方各式贰份。签字加章后生效发包方:(公章)承包方:(公章)负责人：(签字)负责人：(签字)年月日年月日工程承包合同管辖法院【第三篇】发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，行政法规，遵守自愿，公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程外墙砖施工事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守执行：一、工程概况工程名称：美域美家b2#楼二、工程承包范围及工程量计算方式计算方式：按所施工贴砖的'实际面积计算。三、质量要求11/17乙方必须严格按照甲乙方提供图纸及建筑规范施工，接受质检、监理和甲方的现场工作人员的指导和监督，经质检部门，监理单位及建设单位验评，验评达到标准后，剩余工程款至20_年12月31日前付清。四、合同价款外墙贴砖按实际面积计算元/平方米。五、支付方式乙方外墙贴砖工程施工大面积做完后甲方付清乙方工人工资。六、合同生效本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方：日期：乙方：日期：工程承包合同管辖法院【第四篇】发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。１．工程名称：＿＿＿＿＿＿２．工程地点：＿＿＿＿＿＿12/17３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。４．承包内容：５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。６．工程价款和费用的结