勘察合同范本4篇

勘察合同范本4篇伴随着当代社会法律观念逐渐变好，合同因为约束力的存在，逐渐变得不可忽视，做生意时，最好订立详细的合同。换一个类型的合同，您会怎么写呢？请参考下载由合同范本网的编辑为您分享的“勘察合同范本4篇”，欢迎收藏本网站，继续关注我们的更新！勘察合同范本篇1发包人:(以下简称甲方)勘察人:(以下简称乙方)发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务，并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体状况，为明确职责，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。1：工程概况工程名称：会议餐饮楼地勘工程工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内工程规模、特征：详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书资料、或《岩土工程勘察规范》gb50021-20xx(09)中相关条款。预计勘察工作量：在建设方带给的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂状况，增加勘察孔数量。2：发包人应及时向勘察人带给下列资料，并对其准确性、可靠性负责：带给工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。带给勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。带给勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。发包人不能带给上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。4：开工及提交资料的时间本工程的勘察工作定于20xx年4月2日开工，20xx年4月12日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。本工程勘察费按：勘察包干价为￥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内，发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须带给正式法票。5：发包人、勘察人职责发包人职责发包人委托任务时，务必以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定带给文件资料。发包人应及时为勘察人带给并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并承担其费用。勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化推荐，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。勘察人职责勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。由于勘察人带给的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。6:违约职责由于发包人未给勘察人带给必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作时的，不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料，每超过一日，应減收勘察费千份之一。7：其它约定事项：本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。本合同一式伍份，发包方执叁份，勘察方执贰份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日勘察合同范本篇2发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：(一)工程概况、工程名称：办公楼装修、工程地点：上东新邻里办公楼、承包范围：3F-4F室内装饰工程、承包方式：包工包料、工期：本工程自20xx年05月02日开工，于20xx年06月02日竣工。、工程质量：优良元，大写(二)甲方工作、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费用。(三)乙方工作、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。(四)关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。(五)关于工程质量及验收的约定、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。、本工程质量应达到质量评定优良标准。、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。(六)、关于工程价款及结算的约定、双方商定本合同价款采用第(3)种;(1)固定价格(2)固定价格加价%包干风险系数计算。(3)包工包料。、工程进度款与支付：竣工验收合格后30日内付款95%，5%为交工验收备案开始计满一年的质保金。(七)、有关安全生产和防火的约定、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。(八)奖励和违约责任、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责承担损失。、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。(九)争议或纠纷处理、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁(十)其他约定(十一)附则、本工程需要进行保险时，应另订协议。、本合同一共两份，双方各执一份。、本合同履行完后自动终止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日勘察合同范本篇3委托方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(以下简称甲方)受托方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定，双方就甲方委托乙方完成项目野外工程勘察钻探工作相关事宜，为明确双方在工程实施过程中的权利义务，双方本着平等、互利、互助的原则，达成以下合同条款，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：二、工程内容及技术要求1.工程内容:钻探预计米、机台平整及道路施工、施工机械进出场、场内移机、现场实验成孔施工、施工用水机井、临时生活设施等，以现场实际发生的工作内容为准。2.按设计单位提出的勘察任务书及国家现行相关规范要求。三、工程工期：本工程自进场之日起天内完成全部工程，若不可抗拒的自然因素和甲方的原因造成的影响，其工期顺延。四、计价方式及付款方式1、钻探取费单价：粘性土单价为元/米(含原位测试、取样、青苗赔偿等费用);岩石______元/米;卵石_____元/米;进出场费_____元/米。机台平整及道路施工费用、施工机械进出场费用、场内移机费用、现场实验成孔施工费用、施工用水机井费用、临时生活设施费用及其他费用，以现场实际发生为准，据实结算。2、本合同为单价合同，按实际完成工程量乘本合同约定的单价结算。在双方完成结算手续后，甲方及时支付合同款项。五、双方职责：1、甲方职责：(1)提供本工程勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求、向乙方进行技术交底和安全技术交底;(2)指派技术员进行编录工作，并对质量进行监督，对乙方不合格的工作项目及时指出并责令改正;(3)协助解决好因占地、青苗赔偿等对外联系事宜;(4)按钻孔任务书及技术要求检查、验收原始记录，并对合格钻孔签证。(5)勘察钻探过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付费用。2、乙方职责：(1)按甲方提供的勘察钻孔任务书、勘察钻孔布置图等技术要求及有关规范、规程操作，保证质量优良，钻孔质量未合格者返工经费自理。如该项目在日后建设施工过程中，因乙方钻探勘察时弄虚作假，导致与实际地层状况不符而造成的一切损失由乙方承担，甲方有权追究乙方全部相关民事和刑事责任;(3)服从甲方项目负责人调度，配合技术人员做好各项工作;(4)乙方应严格按《安全生产管理制度》、《安全生产工作责任目标考核奖惩办法》、《合作项目施工队安全管理考核细则》等法规进行施工。乙方在施工中如违反安全法规和单位制度及细则等规定条款的，甲方将按相关规定对乙方进行经济处罚;(5)乙方进出场和施工过程中发生的人身伤