建筑屋面防水施工合同

建筑屋面防水施工合同篇一：屋面防水工程施工合同(单独屋面版)屋面防水工程施工合同甲方：河南省兆丰臵业有限责任公司乙方：河南东泰防水保温工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信阳凤凰〃新世界一期工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包内容1、工程名称：凤凰〃新世界一期工程2、工程地点：信阳市东方红大道凤凰〃新世界工地3、工程承包内容：屋面防水施工工程屋面防水采用改性沥清锦绣牌聚酯胎SBS防水材料（一层、-20℃4mm厚），面积5600㎡。第二条施工工期乙方在接到甲方通知后3日内开工，20个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。如不能按时开工或延误施工甲方有权终止合同，损失乙方自负，如因乙方施工进度影响主体施工每天罚款1000元。第三条承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。第四条工程造价屋面SBS防水每平米40元；总价款贰拾贰万肆仟元整（此价格一次包死，不再进行决算）。（以上报价均按施工部位的建筑面积报价，报价含翻边、特殊部位的加强处理等，即翻边、特殊部位的处理不再另行增加费用）。第五条材料规格及质量标准材料规格：（本工程屋面防水等级为Ⅱ级）屋面防水采用SBS防水卷材，其中为锦绣牌聚酯胎一层，厚4mm。材料质量标准：所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，材料进场后，应抽样复验，并提出复验报告，进场材料如何，是否合格，标准低于样品材料一律不准进场。施工质量标准：防水施工必须具有二级以上防水施工的资质，作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。①基层必须干燥，含水率要求在8%以内。②基层表面要干净，要求用吹风机清除灰尘、杂物，然后刷冷底子油一道，要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。③复杂部位处理，阴阳角部位应做成八字形，女儿墙，管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层，一般宽为30cm，搭接为8—10cm。④上下层卷材不得相互垂直铺贴，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于900mm，并用密封材料嵌填封严。⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时，上翻高度不小于土建完成面以上25cm。⑦防水施工完成，应进行淋水或蓄水试验，蓄水时间不小于48小时。⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准，严格按照国家规范（GB50345-XX）、设计图纸和信阳市有关标准及甲方要求施工。第六条安全生产文明施工1、安全生产：乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导，无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《河南省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产，对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。2、文明施工：乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施，乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用，并无条件满足需要，达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施，对不认真履行的，甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、售楼部、办公场所，市政府部门及社会聚众闹事，违反一次甲方可罚乙方人民币5000—XX0元。3、甲方提供简易住房作为乙方施工人员的生活区，生活区内所需的水、电线路均由乙方购买、安装。水电费按实际用量由乙方承担。乙方所有施工人员的生活费、交通费均由乙方自理，生活区卫生乙方应派专人打扫，确保生活区内整洁干净。第七条工程验收进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工，施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-XX）和合同规定验收。第八条违约责任如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程，则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。工程质量标准或检测不符合要求的，则甲方有权责令乙方在3日内整改，因整改造成的工程延期，乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。如乙方使用假冒产品时，一经监理或甲方发现，除按合同约定更换产品外，乙方须无条件的接受甲方的违约处罚，违约处罚为合同总价的10％/次,造成严重损失的将追究法律责任并进行索赔。因乙方原因终止合同时，乙方应向甲方支付合同价款20％的违约金。第九条付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，工程完成30%支付合同价款的10%，完成至60%支付合同价款的30%，工程全部完成支付合同价款的70%，验收合格后支付合同价款的90%，余款10%待工程保修期满后付清，保修期为5年。第十条其他约定本合同的签定地点为信阳市。在履行协议过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人由信阳市仲裁委员会仲裁，也可向信阳市人民法院提起诉讼。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：年月日年月日篇二：屋面防水卷材施工合同防水施工合同甲方：洪江市农电管理总站乙方：洪江市鑫鑫装饰有限责任公司依据、及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1）、工程地点：洪江市黔城人民路2）、工程名称：屋面防水工程3）、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，添置隔热板，整平，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）2、全部包工包料，包干价为元。3、此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1）、工程质量标准：合格工程质量标准。六、合同价款与支付方式1、乙方进场后，甲方按施工进步付款；2、乙方完工后，经甲方验收合格后，给予支付全部工程款。七、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。八、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。九、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。十、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。十一、工程质量保修本防水工程的保修期为二年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。十二、违约责任：1、在施工过程中，必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。十三、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：20年月日签约日期：20年月向日篇三：小区屋面防水工程施工合同4小区屋面防水工程施工合同甲方：乙方：经甲乙双方协商，由乙方负责福泽园小区住宅楼的屋面防水维修工程，为保障防水维修工程的顺利进行、保护业主合法权益，特制定本协议，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：小区屋面防水维修工程2、承包形式：包工包料二、工程内容1、按照地方性规范要求标准及质检站要求的规范标准进行施工。2、屋面防水材料，用4毫米厚聚酯胎SBS防水卷材铺一层附带产品合格证，检验报告。三、施工程序由于旧楼维修，给施工带来很多不便，施工程序如下：1、支架太阳能；2、清理屋面垃圾；3、垂直吊运垃圾和材料；4、清运垃圾；5、对彩钢板进行防护；6、进行防水层铺设。四、工程质量：参照《建设工程质量管理条例》及施工方案进行施工。五、施工时间：XX年。六、施工面积：按实际施工面积计算，单价以最终审定为准。七、保修期限：参照《房屋建筑工程质量保修办法》，保修期限为5年。八、质保金交纳：按照工程总造价的5%扣除。九、甲、乙双方的权利和义务1、在施工期间，甲方应协议乙方做好业主的各项协调工作。2、乙方在施工期间应符合甲方住宅小区的各项管理规定，甲方有权对乙方及人员进行管理以确保施工期间不妨碍住户的正常生活。3、甲方有权清除乙方不合格材料。4、乙方所承办维修工程，工人自身安全及其他因施工造成安全问题，均有乙方负责，甲方不付任何责任。5、乙方按照施工方案及市场价上报维修预算，如低于乙方成本承包价，乙方可不做该项维修工程；同时乙方不得乱报维修中的各项费用或不按工程要求进行施工，如甲方发现有权终止与乙方的协议。6、乙方应按保修期限，履行保修责任，如不按期维修的，甲方有权委托其他施工队进行修理，费用从乙方质保金中扣除。7、本协议书自签定之日起生效。甲方签章：乙方签章：年月日