最新FIDIC施工合同条件(新红皮书)

北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home1FIDICFIDICFIDICFIDIC施工合同条件(红皮书）引言国际咨询工程师联合会(FIDIC)出版有下列四份合同标准格式：1111、施工合同条件(Conditions(Conditions(Conditions(ConditionsofofofofContractContractContractContractforforforforConstruction)Construction)Construction)Construction)推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程(buildingorengineeringworks)。在这种合同形式下，承包商一般都按照雇主提供的设计施工。但工程中的某些土木、机械、电力和/或建造工程也可能由承包商设计。2222、永久设备和设计————建造合同条件(Conditions(Conditions(Conditions(ConditionsofofofofContractContractContractContractforforforforPlantPlantPlantPlantandandandandDesign-Build)Design-Build)Design-Build)Design-Build)推荐用于电力和/或机械设备的提供，以及房屋建筑或工程的设计和实施。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主的要求设计和提供设备和/或其它工程(可能包括由土木、机械、电力、和/或建造工程的任何组合形式)。3333、EPC/EPC/EPC/EPC/交钥匙项目合同条件(Conditions(Conditions(Conditions(ConditionsofofofofContractContractContractContractforforforforEPC/TurnkeyEPC/TurnkeyEPC/TurnkeyEPC/TurnkeyProjects)Projects)Projects)Projects)适用于在交钥匙的基础上进行的工厂或其它类似设施的加工或能源设备的提供、或基础设施项目和其它类型的开发项目的实施，这种合同条件所适用的项目(i)对最终价格和施工时间的确定性要求较高，(ii)承包商完全负责项目的设计和施工，雇主基本不参与工作。在交钥匙项目中，一般情况下由承包商实施所有的设计、采购和建造工作：即在“交钥匙”时，提供一个配备完整、可以运行的设施。4444、合同的简短格式(Short(Short(Short(ShortFormFormFormFormofofofofContract)Contract)Contract)Contract)推荐用于价值相对较低的建筑或工程。根据工程的类型和具体条件的不同，此格式也适用于价值较高的工程，特别是较简单的、或重复性的、或工期短的工程。在这种合同形式下，一般都是由承包商按照雇主或其代表—工程师提供的设计实施工程，但对于部分或完全由承包商设计的土木、机械、电力、和/或建造工程的合同也同样适用。建议在国际范围内招标时使用上述格式作为合同基础。在某些国家和地区，特别是当合同条件用于其国内合同时，可能需要对这些格式进行一些改动。FIDIC是按照以英语为官方语言的情况编写的。北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home2说明FIDIC施工合同条件，推荐用于由雇主设计的、或由其代表—工程师设计的房屋建筑或工程。本施工合同条件中，有许多条款是普遍适用的，但也有一些条款必须根据特定合同的具体情况予以变动。对大多数(并非全部)合同都适用的条款编入了通用条件中，以方便使用者将其纳入合同文件。通用条件和专用条件共同构成了制约合同各方权力和义务的条件。对于每一份具体的合同，都必须编制专用条件，并且必须考虑到通用条件中提到的专用条件中的条款。本版的通用条件是基于下列情况编写的：（i）期中支付和最终支付将按照测量的数值乘以工程量表中的费率和价格决定；（ii）如果通用条件中的某些词语需要用进一步的数据来说明，那么（除非其描述性很强，因而必须在规范中详细说明外）要参照此数据的条款应编入投标文件附录中，数据由雇主事先写明或由投标者填入；（iii）如果通用条件中的某条款涉及某一事件，而对此事件不同的合同可能适于采用不同的合同格式，则编写此条款的原则应为：（a）要使用户感到，简单地删去或不引用某些他们不希望采用的规定，比在通用条件中没有包括他们的要求而必须在专用条件中编写附加的条文更为方便；（b）而在原则(a)不适用的情况下，条款中应包含适用于绝大多数合同的规定。例如，将第14.2款[预付款]编入通用条件是为了方便用户，而不是因为FIDIC在预付款方面有任何政策规定。如果没有说明预付款的数额从而将其舍弃，那么此款就不再适用(即使未被删除)。因此，要提醒用户注意的是，通用条件中的某些规定对很典型的合同也可能并不适用。本版的专用条件编写指南中提供了有关上述问题的进一步资料、其它编写方式的范例措辞以及帮助用户编写专用条件和其它招标文件的解释性说明及范例措辞。在引用任何范例措辞前，必须核实它是否完全适用于具体情况；如果不是，则必须对其进行修改。修改范例措辞时，以及在做出其它修改或增加的任何情况下，必须注意确保不与通用条件产生歧义，或在专用条件的条款之间导致歧义。至关重要的一点是，所有这些改动的工作以及整个招标文件的编制，都应委托给有关方面(包括合同、技术和采购方面)的专家来完成。FIDIC计划出版施工、永久设备和设计－建造、及EPC/交钥匙项目合同条件的应用指南。FIDIC出版的另一份名为“招标程序”的相关文件则提出了选择投标人以及获得投标和评标的系统方法。为了明确合同各项工作的顺序，可参照下列各款：北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home31.1.3.1及13.7基准日期1.1.3.2及8.1开工日期1.1.6.6及4.2履约保证1.1.4.7及14.3期中支付证书1.1.3.3及8.2竣工时间(包括按第8.4款延期的情况)1.1.3.4及9.1竣工检验1.1.3.5及10.1接收证书1.1.3.7及11.1缺陷通知期(包括按第11.3款延期的情况)1.1.3.8及11.9履约证书1.1.4.4及14.13最终支付证书北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home4目录1一般规定.1.1定义1.2解释1.3通讯联络1.4法律和语言1.5文件的优先次序1.6合同协议书1.7转让1.8文件的保管和提供1.9拖延的图纸或指示1.10雇主使用承包商的文件1.11承包商使用雇主的文件1.12保密事项1.13遵守法律1.14共同的与各自的责任2雇主2.1进入现场的权利2.2许可、执照和批准2.3雇主的人员2.4雇主的资金安排2.5雇主的索赔3工程师3.1工程师的职责和权力3.2工程师的授权3.3工程师的指示3.4工程师的撤换3.5决定4承包商北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home54.1承包商的一般义务4.2履约保证4.3承包商的代表4.4分包商4.5分包合同利益的转让4.6合作4.7放线4.8安全措施4.9质量保证4.10现场数据4.11接受的合同款额的完备性4.12不可预见的外界条件4.13道路通行权和设施4.14避免干扰4.15进场路线4.16货物的运输4.17承包商的设备4.18环境保护4.19电、水、气4.20雇主的设备和免费提供的材料4.21进度报告4.22现场保安4.23承包商的现场工作4.24化石5指定分包商5.1指定分包商的定义5.2对指定的反对5.3对指定分包商的支付5.4支付的证据6职员和劳工北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home66.1职员和劳工的雇用6.2工资标准和劳动条件6.3为他人提供服务的人员6.4劳动法6.5工作时间6.6为职员和劳工提供的设施6.7健康和安全6.8承包商的监督6.9承包商的人员6.10承包商的人员和设备的记录6.11妨碍治安的行为7永久设备、材料和工艺7.1实施方式7.2样本7.3检查7.4检验7.5拒收7.6补救工作7.7对永久设备和材料的拥有权7.8矿区使用费8开工、延误和暂停8.1工程的开工8.2竣工时间8.3进度计划8.4竣工时间的延长8.5由公共当局引起的延误8.6进展速度8.7误期损害赔偿费8.8工程暂停8.9暂停引起的后果北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home78.10暂停时对永久设备和材料的支付8.11持续的暂停8.12复工9竣工检验9.1承包商的义务9.2延误的检验9.3重新检验9.4未能通过竣工检验10雇主的接收10.1对工程和区段的接收10.2对部分工程的接收10.3对竣工检验的干扰10.4地表需要恢复原状11缺陷责任11.1完成扫尾工作和修补缺陷11.2修补缺陷的费用11.3缺陷通知期的延长11.4未能补救缺陷11.5清除有缺陷的部分工程11.6进一步的检验11.7进入权11.8承包商的检查11.9履约证书11.10未履行的义务11.11现场的清理12测量和估价12.1需测量的工程12.2测量方法12.3估价12.4省略北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home813变更和调整13.1有权变更13.2价值工程13.3变更程序13.4以适用的货币支付13.5暂定金额13.6计日工13.7法规变化引起的调整13.8费用变化引起的调整14合同价格和支付14.1合同价格14.2预付款14.3期中支付证书的申请14.4支付表14.5用于永久工程的永久设备和材料14.6期中支付证书的颁发14.7支付14.8延误的支付14.9保留金的支付14.10竣工报表14.11申请最终支付证书14.12结清单14.13最终支付证书的颁发14.14雇主责任的终止14.15支付的货币15雇主提出终止15.1通知改正15.2雇主提出终止15.3终止日期时的估价15.4终止后的支付北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home915.5雇主终止合同的权力16承包商提出暂停和终止16.1承包商有权暂停工作16.2承包商提出终止16.3停止工作及承包商的设备的撤离16.4终止时的支付17风险和责任17.1保障17.2承包商对工程的照管17.3雇主的风险17.4雇主的风险造成的后果17.5知识产权和工业产权17.6责任限度18保险18.1有关保险的总体要求18.2工程和承包商的设备的保险18.3人员伤亡和财产损害的保险18.4承包商的人员的保险19不可抗力19.1不可抗力的定义19.2不可抗力的通知19.3减少延误的责任19.4不可抗力引起的后果19.5不可抗力对分包商的影响19.6可选择的终止、支付和返回19.7根据法律解除履约20索赔、争端和仲裁20.1承包商的索赔20.2争端裁决委员会的委任20.3未能同意争端裁决委员会的委任北京孙玉江律师团队因为专业所以值得信赖更多资讯请登录团队首席律师空间中国律师01/home1020.4获得争端裁决委员会的决定20.5友好解决20.6仲裁20.7未能遵守争端裁决委员会的决定20.8争端裁决委员会的委任期满北