工程纠纷司法解释

1工程纠纷司法解释经过一年七个月的征求意见，论证和修改，备受广大施工企业关注的最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）终于出台了，并将于二00五年一月一日起生效。《解释》的公布，不仅澄清了施工合同履行中存在的模糊认识，统一了审判标准，而且对施工企业的合同管理提出了新的要求，对施工的合法权益提供了更为有利的保障。深入学习掌握《解释》精髓，建立与之相适应的合同管理制度，切实提高合同管理质量，施工企业将获益非浅。一、明确了施工合同无效的种类及处理原则1、无效合同的种类法律、行政法规和部颁规章涉及施工合同效力的强制性规范近七十条，对违反这些强制性规范的施工合同是否一律认定为无效，在审判实践中的具体作法不一致，经常出现相同案件判决结果却截然不同判例，导致施工企业对合同效力的判断缺乏统一、明确的标准。为统一无效合同的认定标准，《解释》的第一条、第四条对无效的合同作了列举，具体包括：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级所签订的施工合同；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义所签订的施工合同，即通常所说的挂靠行为；（3）建设工程项目必须进行公开招标而未招标或中标无效所签订的施工合同；（4）承包人转包建设工程所签订的施工合同；（5）承包人违法分包建设工程所签订的施工合同。《解释》将导致施工合同无效的情形进行了归纳，总结出了典型的无效类型。今后，凡符合《解释》的这一规定的施工合同将被认定无效。施工企业因此要加强合同签约管理，提高合同质量，保证所签订合同的合法有效。除《解释》所列举的无效合同种类之外，符合《民法通则》、《合同法》所规定的合同无效要件的施工合同仍然无法产生法律约束力。即：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三者利益的；（3）以合法形式掩2益非法目的的；（4）损害社会公共利益的；（5）违反法律、行政法规强制性规定的合同无效。2、无效合同的处理原则鉴于施工合同履行的过程就是承包人将劳动和建筑材料等物化为发包人所有的建筑物的过程，如果简单地按照《合同法》第五十八条：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，不能返还或者没必要返还的，应当折价补偿。”的规定处理施工合同，不仅没有可操作性，而且没有统一的补偿标准，无法实现法律的公正性及对过错责任者的制裁。为此，《解释》解释第二条、第三条、第四条对无效施工合同的处理原则作出了明确的规定：1）建设工程竣工验收合格或者经承包人修复并承担全部修复费用再次验收合格后，发包人应当依照合同约定向承包人支付工程价款；2）建设工程竣工验收不合格，经承包人修复后再次验收仍然不合格的，发包人有权拒绝支付工程价款；工程验收不合格是由发包人原因造成的、发包人应对承包人无法取得工程价款而形成的经济损失，承担与过错相当的赔偿责任。3）因承包人转包、违法分包建设工程或以借用有资质的建筑企业名义签订的施工合同导致合同无效的，人民法院可以收缴合同当事人已经取得的非法所得。《解释》对无效合同的处理，是存在差别的，对因承包人转包、违法分包工程项目，挂靠等行为导致无效的施工合同当事人的处罚明显高于其他类型的无效施工合同。《解释》对无效施工合同的处理原应仅仅局限于工程价款条款，无效合同的其他条款则仍适用《合同法》的规定，无法产生预期的法律约束力。例如，承包人不能依据无效合同向发包人主张质量奖、进度奖，追究对方违约责任，获取违约金等。二、垫资合法化在以往的审判司法实践中，人民法院通常会依据原国家计划委员会、建设部和财政部联合发布的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》等规定，以垫资合同的性质为发包人与3承包人之间违规拆借资金为由而认定为无效合同。最高人民法院在充分尊重国际惯例，适应建筑业发展趋势的同时，以法律、行政法规并无禁止带资/垫资承包工程的规定突破，在《解释》的第六条作出了垫资条款合法有效的规定。根据《解释》这一规定，承包人不仅可以带资承包建设工程项目，而且可以在施工合同中约定垫资款项的返还方式、返还期限及不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的利息。关于垫资，值得注意的一个问题是，《解释》对垫资款的利息保护是有前提、有条件的，即，只有合同双方对垫资款的利息作出了明确的约定，且约定的利息计算的标准未超出国家法定基准利率时，承包人才有权要求发包人支付约定的垫资款利息。承包人在签订垫资承包的施工合同过程中，如果对垫资款约定不明确，或者没有约定垫资款利息，将因此而蒙受数额不菲的经济损失。三、施工合同解除条件具体化施工合同示范文本第44条及《深圳市建设工程施工合同》第42条对合同的解除均有约定，但在实施过程中，明显表现出约定不具体、操作难度大的缺点。《解释》第八条的规定明确了施工合同的解除条件及程序，有效地解决了合同约定的不足。对合同约定作了完善。1、发包人有权解除施工合同的情形：1）承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；2）承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3）承包人所完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；4）承包人将建设工程非法转包、违法分包的；对施工企业而言，严格履行合同义务，落实合同管理措施，保证工程质量、保证工期，在客观变化延误工期时及时申请顺延工期或进行工期索赔是避免发包人解除合同，尤其防止4发包人制造事端，恶意解除合同的有效手段。2、承包人有权解除施工合同的情形：1）发包人未按合同约定的期限和金额支付工程价款，在催告的合理期限内仍未支付工程价款的；2）发包人所提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合国家强制性标准，在催告的合理期限内仍未更换的；3）发包人不履行合同约定的协助义务，在催告的合理期限内仍未履行的；依施工合同示范文本第8条约定，发包人所负有的水、电、道路保险，办理施工所需许可、证照，组织图纸会审和设计交底，协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、名树名木的保护工作等义务，均为发包人必须按期完成的辅助义务。根据《解释》第八条的规定，施工合同当事人任何一方的行为符合解除条件，且在对方催告的合理期限内未能改正时，守约方即可解除合同，并要求对方赔偿因此而形成的经济损失。针对《解释》对施工合同解除后的交接、赔偿等问题未作出进一步的规定的不足，施工企业在签订《施工合同》时，应对合同解除交接、损失赔偿等问题作出明确、可操作的约定。四、工程质量责任归属明确施工合同示范文本《通用条款》第15条对工程质量缺陷责任的划分过于原则，难以满足解决复杂的工程质量纠纷的要求。《解释》第十二条、第十三条对承担质量缺陷责任的情况作了较为明确的规定，从而有利于正确认定质量缺陷的责任人并迅速解决质量争议。《解释》规定，发包人具有下列情形，造成工程质量缺陷的，应承担过错责任：1）发包人提供的设计有缺陷；2）发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合国家的强制性标准；3）发包人直接指定的分包人分包的专业工程出现的质量缺陷；54）未经竣工验收，发包人即擅自使用建设工程时，发包人应承担除地基基础工程和主体结构工程以外的工程质量责任。五、工程欠款利息起算时间新规定施工合同示范文本《通用条款》第26条约定：发包人未依约支付工程进度款时，承包人可与之签订延期付款协议并在协议中约定发包人自计量结果确认后的第15天向承包人支付贷款利息；《通用条款》第33条约定：发包人收到结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算款，自第29天起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠工程价款的银行利息。依据该约定，如果承包人未与发包人签订延期支付进度款的协议并对利息作出约定，则丧失了向发包人主张工程进度款利息的权利；如果发包人在收到承包人所提交结算报告的28天提出异议，则承包人丧失了向发包人主张工程结算款利息的权利。该约定对承包人资金成本的保护显然是不足的，有失公允的。《解释》第十七条、第十八条对合同约定的不足作出了修正：1、发包人应从应付工程价款之日起向承包人支付利息；2、合同双方对利息有约定的，按照约定处理，没有约定或约定过高时，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算；3、当事人对付款时间没有约定或者约定不明时，应付工程价款的时间分别为：1）建设工程已交付的，为交付之日；2）建设工程没有交付的，为承包人提交竣工结算文件之日；3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。为保证及时计收拖欠工程款的利息，承包人在施工合同中对进度款的支付时间、利率标准及结算款的计算利息时间及利率标准进行明确的约定，以避免因无约定或不明而丧失向发包人主张拖欠工程款利息的权利。六、逾期未答复的结算文件可以作为结算依据为达到拖延支付工程价款的目的，发包人在收到承包人所提交的结算资料后，既不提出异议6或就异议进行协商，也不予确认的现象在建筑业较为普遍，这是导致承包人无法按时收到工程价款的主要原因之一。建设部2001年11月颁布的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（即建设部107号令）第十六条规定：“发包方应当在收到竣工结算文件的约定期限内予以答复。逾期未答复的，竣工结算文件视为已被认可。”“发承包人对期限没有约定的，可以认定其约定期限均为28日。”由于施工合同示范文本早于107号令公布，合同没有与之相适应的约定，承包人在签订合同时又难以将该内容写进合同，在形成纠纷后，审判或仲裁机构对107号令的适用问题所持观点大相径庭，往往导致107号令的规定无法起到遏制发包人恶意拖延审核结算文件，保护承包人的目的。《解释》第二十条对建设部107号令的规定给予了肯定和发展，作出了：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可结算文件的，按照约定处理”的规定。《解释》与建设部107号令存在的差异必须引起施工单位的高度注意。依据107号令规定，即使承发包方没有在施工合同中对结算文件的认可及答复期限作出约定，发包人收到结算文件后28天内未答复的，竣工结算文件即视为已被认可，可以作为工程价款的结算依据。但《解释》所规定的结算文件视为认可的前提是承发包人对此有明确的约定，没有约定或约定不明的，即使发包人对结算文件未作答复，该结算文件仍不能被视为认可，无法作为结算依据。为确保及时结算并取得工程价款，施工企业应当将这一规定精神写入合同，对发包人确认结算文件的期限及后果作出明确约定。加强阶段结算工作，按照合同约定的期限及时送达结算文件，在提交竣工结算文件时必须要求发包人签字盖章确认，发包人制造借口拒签时，应采取公证或律师见证的方式送达。7七、阴阳合同法律效力不同实践中，当事人在签订中标合同或备案合同的同时，会以补充协议的名义就相同工程另行签订一份或数份合同，对收费标准、工程造价、验收、结算等主要内容作出与备案合同不一致的约定的作法是竞争激烈的建筑市场的一个公开秘密，形成了司空见惯的阴阳/黑白合同现象。由于合同备案不是合同生效的条件，在施工合同纠纷形成诉讼后，究竟以备案的阳合同还是以双方实际履行的阴合同作为结算工程价款的依据，众说纷纭，判决结果也五花八门。《解释》第二十一条的规定澄清了这一模糊认识：当事人就同一工程另行订立的建设施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。该规定所保护的阳合同仅指备案的中标合同，对非公开招标的施工合同是否也适用这一规定《解释》并没有作出说明。八、慎签固定价款的施工合同为转移风险，很多发包人要求承包人对工程项目的建设包干，包材料、包造价、包质量，即签订固定价款合同。以往的司法实践中，如果工程实际造价与合同价款差别过大，审判或仲裁机构一般会对工程造价进行委托鉴定，并以工程造价鉴定结论为依据确定工程价款。因为如此，许多施工企业会接受包含诸多不公平条款的固定价款合同，一旦结算时出现亏损则寄希望于工程价款鉴定，通过鉴定弥补损失。但，《解释》生效后，当事人不得再请求对固定价款合同项下工程重新鉴定工程价款，审判或仲裁机构亦不再以维护公平为由对固定价款的施工合同纠纷进行工程价款鉴定。施工企业所承担