土方拉运合同

土方拉运合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：为了完成土石方工程，经双方商定，依照《中华人民共和国合同法》和建设工程法规的有关规定，本着互利互惠的原则，签订土石方拉运合同。一、承包合同概况1、工程项目名称：土石方的挖、装、运，排土场的推平、刷坡成形。2、工程范围、内容：本标段土石方的挖、装、运、卸到甲方指定地点。3、工程量：此工程总土方量约150万立方。4、计量方式：每月月底对当月的工程量进行测量，并经双方签字确认，施工完成后，由双方技术人员测量排土场为最终结算方量。5、工期：2015年8月10日至2015年10月25日。如遇不可抗拒因素，工期顺延。6、承包单价：土方单价为6.80元/m2(运距为1公里之内。如超出1公里范围，每公里加1元)。7、修路：由甲方提供修路用的土石方到现场，乙方负责铺路、洒水、及道路维护。8、甲方提供排土场地，乙方负责排土场地平整。9、柴油由乙方自理，甲方每周提供一次油款，如逾期付款而造成的损失（包括但不限于停工等）由甲方负担，同时甲方应承担应付款项日1%的违约金。10、车队的机械、燃油、维修管理费用等由乙方自行承担。11、乙方的施工管理人员及施工车辆必须服从甲方管理人员调配和施工安排，由于甲方原因造成乙方停工或暂时停工的，甲方给予乙方停工补偿（具体金额按台班计算），如果甲方不给乙方停工补偿的，乙方有权终止合同，甲方需在停工十日内付清全部工程款。12、合同签订后乙方向甲方交合同保证金20万元人民币，乙方进场10个工作日内甲方全部返还合同保证金。二、结算和支付每月的5日前对上月工程计量的80%结算支付（工程中可借款）。停工后十个工作日内全部付清。此合同为不含税价，如逾期，逾期一日应承担应付款项日1%的违约责任。三、双方权利及义务1、甲方权利与义务：甲方负责向乙方进行安全技术交底，对乙方的安全生产进行监督、检查，对隐患提出整改意见，对严重违章和存在的重大事故隐患有权责令乙方停工作业，进行整改。2、乙方责任：乙方要认真做好施工安全工作和安全措施。接受甲方安全生产教育，服从甲方统一管理，做到安全施工。同时要负责对所属人员进行遵纪守法教育。四、本合同未尽事宜或发生争议时，双方协商解决。如协商不成，可向法院起诉。五、本合同自双方签字之日起生效，工程结束、财款结清后自动失效。六、本合同一式两份，甲乙双方和执一份。甲方签字：乙方签字：联系电话：联系电话：年月日