地热井施工合同书

地热井施工合同书合同书签订日期：年月日甲方（全称）：乙方（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围承包范围：钻孔，判层，下管，洗井1、设计井深米（暂定）。2、成井结构：管材管径自地面向下米为Φ螺旋钢管，以下为Φ热轧流体钢管，采水管采用同径桥式滤水管。滤料采用深井填砾要求标准、粘土止水。3、成井后，乙方及时向甲方提供水井电测曲线图（数字化测井资料）、地热供水井成井资料、竣工报告。三、合同工期自钻机开钻之日至完钻时，工期为天（如遇孔内事故处理、停水、停电或不可抗拒的自然因素造成的停工，工期适当顺延）。四、质量标准1、单井出水量吨/小时，含砂量不超过1/10000，水温正负℃2、乙方不保证水的质量和色度。五、合同价款及付款方式金额（大写）每米元（人民币）计￥元（暂定，以实际井深确定）。自合同订立甲方需付定金元。钻井设备进场后，甲方向乙方付，钻井进深设计终孔前100米（下管前）余款一次结清。六、工程验收竣工后三日内双方按第四条标准验收。超此期限，视甲方认可验收合格。本工程甲方验收工程质量主要技术指标（本合同第四条）全部合格后，以质论价：出水量达到90%少收全部工程总价的5%；出水量达到80%少收全部工程造价的10%；低于80%乙方重打新井；水温低于℃，每低1℃乙方少收工程款壹万元，低3℃时，乙方重打新井。七、双方责任（一）甲方责任1、保证施工“三通一平”和排浆场所并负担相关费用。2、搞好环境协调及保卫工作及相关费用。3、甲方无偿提供生活、生产用电、用水，因停水、停电影响乙方正常施工，损失由甲方负担。如钻机到场，发生井位变更，甲方应另支付搬迁费用。4、如资金不按合同支付，后果由甲方承担。5、成井结束后，负责组织有关人员及时进行工程验收。6、工程施工前，办理好一切工程准建许可证和有关手续，并按合同要求及时支付工程款，以便使工程顺利进行。当地各种税费由甲方承担。7、合同签订后，双方签章生效。如因甲方原因废除合同，至开钻前，按工程预算总价10%收费；当工程进行至开钻时，按工程预算总价50%收费；当工程进行至终孔时，按工程预算总价95%收费。（二）乙方责任1、承担本地热井工程的施工工作，具体包括以下工作内容：设备运输、安装、施工、测井、下管、抽水、竣工验收和提交资料。2、施工人员应自觉遵守甲方的有关规章制度，并做到文明施工。3、施工人员要根据当地水文地质资料情况，严格工艺操作规程，提供符合质量验收标准的成井交甲方使用。4、乙方负责施工中安全，甲方不承担任何事故责任。八、其他事宜未尽事宜本着友好精神协商解决。如有争议甲乙双方均可在原告方人民法院起诉。本合同一式二份，双方各执一份。双方签章后即行生效。合同文本具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日