塔机安装提升维修保养拆卸

1塔式起重机安装、提升、维修保养、拆卸合同合同编号：恒盛合新字委托方：广州建筑股份有限公司（以下简称甲方）承包方：清远市信义机电安装有限公司（以下简称乙方）甲方因工程施工需要，将清远市青榄海以东安置区工程楼工程的塔式起重机安装、提升、维修保养、拆卸工作委托给乙方，数量总共台，由乙方完成。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合工程的具体情况，现经双方友好共同协商，签订本合同。第一条、工程项目（一）工程名称：清远市青榄海以东安置区工程楼工程（二）工程地点：清远市站前路与站前五路交接处（三）设备型号和生产家主要安装、技术指标：型号：QTZ80(TC6012-6)厂家：中联重科股份有限公司臂端最大起重量60KN（四）工程承包范围：按经甲方审批施工方案规定的内容：塔式起重机的安装、提升和拆卸。其中塔式起重机首次安装高度为40.5米，拆除高度为120米，提升次数为4次，总高度为120米。乙方的工作内容包括塔式起重机的正常使用，运输及进退场。（五）乙方分包工程：本工程乙方不得转包第三方施工。如乙方擅自转包第三方施工，甲方有权随时终止本合同，由此引致的甲方、业主一切经济损失及责任均由乙方承担。（六）承包方式：乙方以包人工、包提供整台塔机的全部机件、包机械、包维修保养、包安全、包质量、包工期、包检测取证、包报装、包验收的形式承包施工。2第二条、包干单价及支付方式安装费25000元，提升为/元/次，拆卸费20000元，总价45000元（含税），其中安全措施费占1.01%。根据《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》的文件要求，本工程需提工程合同造价的0.5%作为本工程的安全生产保证金。上述费用均为价格包干形式，不因施工期间市场材料价格、人工费的波动和政策性文件费率变化而改变，结算时不作任何费用调整。甲方在设备安装工作完成后支付70%安装费，余下30%待塔式起重机安装通过塔机安装所在地特种设备监察检验所的检测机构检测，并取得塔机安装所在地《建设工程塔式起重机备案登记牌》后支付。塔式起重机提升费用为每次按施工要求提升后十天内支付。拆卸费用在乙方拆卸完支付70%，余下30%待乙方按合同退场后一次性支付。上述费用甲方均采用转账支票形式支付，乙方在收取工程款时提供普通发票。第三条、工期（一）工期为30个日历天，从2014.10.15至2014.11.15，具体开始时间以书面通知为准。（二）乙方应在开工前按照规定的程序办理有关方案和开工报告的审批，因有方案或开工报告未完善而延误开工的，一切责任由乙方负责。（三）在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或乙方责任、不可抗力等因素所延误的工期，由乙方书面说明理由，经甲方签证认可后调整。第四条工程质量标准（一）乙方塔式起重机安装完成后，应确保通过塔机安装所在地特种设备监察检验所的检测机构检测，并取得塔机安装所在地《建设工程塔式起重机备案登记牌》。（二）安全措施费的划拨根据有关文规定。乙方应承诺安全措施费必须做专款专用，乙方若不按使用措施费或安全措施落实不到位，由甲方责3令其改正，停止措施费划拨，并视情况追究有关责任。第五条、双方责任（一）甲方责任：1、委派为现场管理代表，监督检查工程质量安全、进度、文明施工。2、机构设备基础由乙方提供参考图纸和技术数据及技术指导，甲方负责基础土建施工，其费用由甲方支付。3、按合同条款支付安装费用。（二）乙方责任1、劳动力的雇请（1）乙方所派驻的乙方施工人员应符合劳动法及政府相关规定合法用工，其操作人员应与其签订劳动合同，必须全部持有效证件上岗，且应为其购买全部社保，必要时出具社保证明，如因乙方违反国家及省、市的劳动法律和有关文件规定造成甲方损失的，所有经济责任、法律责任由乙方承担。（2）、乙方必须执行国家及省、市的劳动法规和有关文件规定，必须为劳动者办理缴纳社会保险及意外伤害保险手续。（3）乙方应在3天内将进场施工人员的名单交甲方备案。如发生进退场，应于施工进场之日起3天内将名单交甲方备案。2、委派胡志敏为现场管理代表，必须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。3、乙方必须向甲方提供以下资料：（1）塔式起重机械备案证明；（2）安装单位资质证书、安全生产许可证副本；（3）安装单位特种作业人员证书；（4）建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案；（5）安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同安装单位与施工4总承包单位签订的安全协议书；（6）安装单位负责建筑起重机械安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单；（7）建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案；（8）辅助起重机械资料及其特种作业人员证书；（9）施工总承包单位、监理单位要求的其他资料。4、乙方负责办理塔式起重机的申报、检测、取证等相关验收手续，并承担相关费用。在塔式起重机通过检测，并取得塔机安装所在地《建设工程塔式起重机备案登记牌》后，提供免费维修服务。5、乙方应对作业人员进行安全技术、质量交底，学习和熟悉机械设备操作规程。乙方的作业人员必须持有相应工种的有效特种作业操作证，若因乙方作业人员违章操作发生事故，一切后果和经济损失由乙方负责。6、乙方驻场人员应服从甲方指挥，不能在现场违法乱纪和违章操作。若因乙方人员责任造成的安全质量和治安问题由乙方负责。7、在安装前，由乙方编制安装方案提交甲方及监理审核。塔式起重机的安装方案必须在审核批准后才可施工，方案未经审核未批准不准施工。若乙方强行施工而出现安全质量问题由乙方负责。8、乙方负责提供机械设备的基础图纸、使用说明书和技术操作规程等技术资料。9、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、机器损失等均由乙方承担。同时乙方应对其雇请的施工人员、机械、物料的保险负责。10、甲方已通过ISO管理体系文件认证，乙方必须按照甲方的有关要求完成本项目的贯标工作。11、乙方必须遵守甲方公司现场防火管理规定和甲方现场治安管理规定以及业主及工程所在地区的有关安全、质量、治安、防火、卫生、计划生育及文明生产等有关规定，承担因乙方及其雇员违反这些规定所受的处罚、赔偿。电工、焊工、机驾人员等特殊工种须持证上岗。512、乙方必须执行国家及省、市劳动法和有关文件规定，合法雇请、使用劳动力，确保劳动者的合法权益。否则，乙方须承担法律及经济等一切责任。13、对甲方提出的整改意见，乙方有义务予以接受，并立即进行整改、补救。在收到整改通知书后24小时内仍拒不整改，甲方有权代为整改，整改所发生的费用由乙方承担；情节严重恶劣的，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。14、在签订本合同的同时，乙方必须与甲方签订《安全管理协议书》。第六条、违约责任（一）乙方超过工期延期完成施工工作的，每逾期一天，由乙方按照总价格的3‰向甲方交付罚金。其中因安装工程不能通过塔机安装所在地特种设备监测检验所检测的，塔式起重机提升不能如期完工、及退场工作延期的乙方均按上述承担违约责任。（二）由于甲方、业主原因导致工期延误，由乙方说明理由，申请顺延工期，经甲方、业主、监理批准，工期可以顺延。（三）乙方逾期交付使用或质量问题返工而逾期完工的，按合同中六条第一款支付违约金。（四）如因乙方有关劳资纠纷而导致甲方被点名、通报批评，或被新闻媒体曝光，给甲方的声誉造成不良影响的，乙方按照总价格的10%向甲方支付赔偿金。（五）因乙方违反有关防火、治安、施工安全、质量管理、计划剩余工作及文明生产管理的法律、法规、规章、条例和上级主管部门的有关规定，导致工地或甲方收到行政处罚和承担损害赔偿，由乙方承担一切经济责任。第七条、其他约定条款（一）安全措施费涵盖范围详见省建筑有关文件。（二）安全生产保证金的使用：61、对因项目安全管理状况差，导致项目被甲方处罚的，处罚费用直接从保证金扣除。2、对项目安全隐患不落实整改的，导致项目被甲方处罚的，甲方将全额扣留安全保证金，不予返还。第八条、本合同中乙方进行施工应符合建质【2008】75《建筑施工特种作业人员管理规定》及建质【2008】76号《建筑起重机械备案登记办法》。第九条、双方发生争议应协调或整改，协商或调解不成时，向工程所在地人民法院起诉。第十条、本合同自本工地塔机安全拆卸无任何隐患后，合同自动失效，合同中涉及经济责任自动终结。第十一条、本合同一式三份，经甲乙双方签订并盖章后，即刻生效。甲乙双方各执一份，报装一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：签约日期：签约日期：