范本--建设工程施工合同

1建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：山东玖玖爱食品有限公司承包人（全称）：禹城鼎隆建筑公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_厂区地下污泥沟处理工程工程地点：_山东玖玖爱食品有限公司厂内_工程内容：_厂区内西面北墙至南墙污泥沟处理，调味包车间西至员工车棚下污泥沟处理资金来源：_自筹_二、工程承包范围承包范围：污泥清淤及外运、降水处理、砂石填充及压实、土方填充及压实三、合同工期：1）计划工期：120日历天计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日2)其他土建工程工期按甲方开工令为准。四、质量标准工程质量标准：_______合格________五、合同价款金额（大写）：_伍佰捌拾伍万元整（人民币/元）（此合同价款仅作为工程进度拨款的依据）￥：5850000.00_元2六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2014年3月4日合同订立地点：山东玖玖爱食品有限公司_本合同双方约定__双方签字、盖章后生效。发包人：（公章）___________承包人：（公章）代表人：_____________法定代表人：（签字）______________委托代表人：3电话：___________________电话：开户银行：_________________开户银行：账号：_____________________账号：邮政编码：___251200_______邮政编码：2512004第二部分通用条款（略）1、合同份数1.1本合同正本六份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份，财政局一份，山东玖玖爱食品有限公司甲方代表一份。1.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。2、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件２、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：_本合同协议书；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；工程量清单；工程报价单或预算书；有关工程变更等设计院出具书面材料。_３、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：_《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。_53.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：_________按现行标准_______________发包人提供标准、规范的时间：_________无________________________国内没有相应标准、规范时的约定：____________无_____________４、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：设计变更材料发包人对图纸的保密要求：无使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务５、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：高德勇职务：总监发包人委托的职权：__监督监理整个工程的质量、安全和进度________________需要取得发包人批准才能行使的职权：无5.3发包人派驻的工程师姓名：李勇职务：科长5.6不实行监理的，工程师的职权：___________无________________７、项目经理姓名：赵广成职务：_项目经理_______________８、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_已完成___________________________________6（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接至施工现场（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：由发包人提供地质勘查资料，对其准确、齐全、有效性负责，并提供给承包人地质勘查资料的复印件加盖公章。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已完成（6）水准点与座标控制点交验要求：发承包双方现场书面交验（7）图纸会审和设计交底时间：开工前，施工过程中根据需要另行安排（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：_____执行相应通用条款______________________________（9）双方约定发包人应做的其他工作：__双方另行协商8.2发包人委托承包人办理的工作：_无__９、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：___开工前___（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：______按拨款段比例提交___________（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行相应通用条款（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_____无_____（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：__执行相应通用条款（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：____执行相应通用条款_____（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：________执行相应通用条款____________________（8）施工场清洁卫生的要求：_____________按相应通用条款执行__________________（9）双方约定承包人应做的其他工作：_______另行协商_________________三、施工组织设计和工期7１０、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：______开工后三日内______工程师确认的时间：__________收到后五日内__________________________10.2群体工程中有关进度计划的要求：___________无_______________１３、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：__执行相应通用条款，如由非承包人原因造成的工期延误或由不可抗力原因造成，经发包人人确认，工期相应顺延。四、质量与验收１７、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：执行《通用条款》１９、工程试车19.5试车费用的承担：无五、安全施工施工单位应严格按照施工安全、现场文明的有关标准进行施工，由此发生的费用已包含在合同价款中，甲方不再支付。工程交付使用前所发生的任何安全事故，均有乙方自行处理，并承担全部责任。六、合同价款与支付２３.合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无。风险费用的计算方法：无。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无23.3双方约定合同价款的其他调整因素：无1、已有综合单价的，按已有价格执行。82、无相同但有类似综合单价的，参照类似价格执行3、无相同又无类似价格的，按照定额进行确定。4、本合同执行中，因发包人原因进行材料设备品种、规格的调整，导致价款变化的，以调整材料的市场签证价格与原材料的工程造价部门颁布的材料价格进行替换。5、工程量按实结算。6、人工单价按投标报价包死。7、费率按投标文件所报费率执行。8、措施费专业项目按综合单价包死，如发生变更按分部分项工程的调整方法执行。9、措施费其他项目按报价一次性包死。２４、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无扣回工程款的时间、比例：_______________无____________２５、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_____按拨款段比例提交，付款前五日_____２６、工程款（进度款）支付２７、发包人供应27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：__________按相应通用条款执行______________（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_______按相应通用条款执行____（3）承包人可代为调剂串换的材料：_____________按相应通用条款执行_______________（4）到货地点与一览表不符：________________按相应通用条款执行______________（5）供应数量与一览表不符：_____________按相应通用条款执行_____________________（6）到货时间与一览表不符：______按相应通用条款执行___________________927.6发包人供应材料设备的结算方法：___________按相应通用条款执行______________________２８.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：双方共同认质认价。八、工程变更①施工过程中如遇确需有变更的部位，应有发包人、设计单位、监理单位共同签证认可；图纸中标注不详或有矛盾的地方由设计院负责交底，此情况不属于变更变更价款的计算，除图纸中其余任何部位的变更，虽按变更内容施工。九、竣工验收与结算３２、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：_________竣工后十日内____________32.6中间交工工程的范围和竣工时间：____________无________________32.7工程结算：工程竣工验收合格后一个月内，施工单位提供全部结算资料，建设单位收到结算资料后6个月内审计完毕。十、违约、索赔和争议３５、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：_______按通用条款执行__本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：__按通用条款执行本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：____按通用条款执行双方约定的发包人其他违约责任：___________无_________________35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：_____不可抗力及非承包人的责任并经发包人同意，工期可以顺延。除此之外，其他任何原因都不能成为工期顺延的理由。工期每拖延一天_，按工程价款的万分之一进行处罚。____本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：_____工程达不到标准要求，承包人应采取整改、维修、返工等补救措施，直至达到标准要求，由此发生的费用及罚金由承包人承担。如承包人10无力整改，发包人可委托他人进行整改，所发生的费用及罚金由承包人承担。双方约定的承包人其他违约责任：_______施工单位不具备施工实力致使工程严重拖期或施工质量严重不合格，给建设单位检查督促后仍没有改进与提高，建设单位有权令其清场退出，另行招聘其他施工单位，乙方所使用的临时设施、施工设备将留予甲方无偿使用，直至工程竣工。尚没有拨付的工程款不再拨付，已拨付的工程款视施工单位给建设单位造成损失的情节轻重予以部分或全部收回。________________３７、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请___无_调解；（2）采取第2种方式解决，并约定向德州市仲裁委员会提请仲裁或向禹城市人民法院提起诉讼。十一、其他３８、工程分包38