传达室承包合同

工程承包合同1工程承包合同甲方：济南市历城区柳埠镇窝铺小学乙方：济南映山红市政工程有限公司依照《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：济南市历城区柳埠镇窝铺小学传达室新建工程二、工程地点：济南市历城区柳埠镇窝铺小学三、承包的范围、内容及工程质量：1、工程承包范围：传达室基础、主体、电动大门及门洞。2、工程质量评定为：合格四、工程造价：传达室屋面面积8.3米*4.22米=34.03平方米，550.00元/平方米，合计：19266.5元（大写：壹万玖仟贰佰陆拾陆元伍角整）电动大门12米*1400元=16800元（大写：壹万陆仟捌佰元整）五、承包方式：一次性包死；因工程量及工程项目的增减以签证为准，六、施工工期：本工程施工工期为2015年10月10日至2015年10月30日。施工期间如发生自然因素，工期另行协商。七、工程价款的支付与结算：签定合同后三日内付合同价款的30%，主体完工再付合同价款的工程承包合同230%，完工验收后付到合同价款的90%，余款一个月付清。八、安全文明工地确保安全文明工地，施工中发生的安全事故由乙方负责。九、工程质量和验收标准1乙方严格按照施工图施工，确保工程质量，在施工中发生质量事故，要分清责任，由此造成的损失，由质量事故责任方承担；2竣工验收标准按工程施工及验收规范和质量检验标准为依据。十、违约责任一）甲方：1、工程中途由于甲方的原因停建、缓建或其他甲方责任问题造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失；2、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；3、不按合同规定拨付工程款，乙方有权提出停工报告，甲方7天内解决不了，承担一切停工损失，工期相应顺延。4、施工中如甲方对原图纸进行变更而导致发生的经济支出和乙方损失由甲方承担，延误的工期相应顺延；实行甲、乙双方共同核实实际发生的工程量办理工程签证，以此签证作为竣工结算依据。二）乙方：1、工程质量不符合合同规定达不到合格要求的，负责无偿修理或返工；并承担带给甲方的经济损失。2、保修期内发生的质量问题，由乙方无偿进行返修；并承担带给甲方工程承包合同3的经济损失。3、施工中如甲方提出设计变更，经甲方认可后，双方协商解决变更事宜。十一、争议解决方式：如双方就本合同发生争议，经协商不成，诉讼至甲方辖区法院判决。十二、本合同的生效与终止：合同在双方签字、盖章后生效，甲方按合同支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满，余款全部结清后，合同相应终止。十三、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方：乙方：单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：