水电安装工程承包合同2

水电安装工程承包合同发包方：海南中航鑫有限公司（简称甲方）承包方：（简称乙方）经甲乙双方共同协商，甲方将黔西县盛世华庭水电安装工程承包给乙方施工，依据《中国人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则结合本工程的具体情况订立本合同，希望双方共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：盛世华庭2、工程地点：黔西县公安局斜对面3、结构类型：框剪第二条承包范围和内容：给排水、电气、防雷安装工程第三条承包方式：包工包料1、采用预结算制，按照《贵州省二OO四安装工程预算定额》及贵州省建设厅颁布的有关文件编制结算；2、乙方按照甲方和建设方签订主合同要求，乙方主材价不下浮，乙方向甲方定额基价下浮13%（税由乙方负责）作为上交甲方的管理费；3、本合同签订后，乙方向甲方缴纳叁拾万元的工程履约保证金，主体结构封顶退还全部保证金。第四条付款方式，乙方垫资到结构转换层，甲方应按乙方所完成工程量，经双方认可，向乙方拨付80%的工程进度款，以后按月进度拨付80%的进度款，余下20%待工程完工，经相关部门验收合格，办完结算，扣留2%的工程质量保修金，余款在30天之内付清。保修期为2年，在保修期内有质量问题，甲方通知乙方进行维修，乙方必须在24小时内到现场维修，如乙方不按时到达，甲方有权另外找人维修、款从保修金中扣除，保修期满，甲方在10日内付清乙方余款。第五条工程质量：乙方必须按照国家相关施工验收规范施工，工程质量必须达到验收合格。第六条施工工期1、开工时间为年月日，竣工时间为年月日或与土建同步。第七条双方职责一、甲方职责1、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图2套；2、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；3、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；4、在乙方进场前须由甲方完成的手续由甲方办理，或代为办理各种批文，及其它需要批准的事项；5、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；6、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；7、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；8、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。9、由于乙方原因造成的工期延误，工期延误一天按每天五百元承担违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失，如甲方原因造成工地停工三天以上，按每人每天50元算给乙方，但因政府造成的原因甲、乙双方共同承担。各自50%经济损失。10、如甲方拖欠工程进度款或尾款，因此产生的一切损失与后果，均由甲方负责。二、乙方职责1、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；2、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；3、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；4、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。5、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；6、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳力报酬上访事情的发生；7、工程施工期间如遇业主或甲方原因停工，甲方必须补偿乙方停工带来的一切经济损失；8、乙方食宿自理，乙方在施工现场必须一区分离，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；9、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场清洁文明施工，材料次序堆码）。第八条安全1、乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。施工中发生意外安全事故伍万元以上由甲方承担80%，乙方承担20%，伍万元以下均由乙方自行负责。第九条违约责任一、甲方违约责任1、甲、乙双方任何一方违约，均承担违约责任，并向对方支付工程总价的1%的违约金所有；2、由于甲方的原因导致乙方不能按时完成工程或造成乙方其他损失的，甲方应承担违约责任，同时应顺延工期并赔偿乙方全部损失；3、验收合格后，甲方应在规定的时间内与乙方进行结算，如因甲方原因导致结算未能进行，甲方应从结算日起承担逾期付款违约责任（金额按最终结算金额为准）。4、双方结算完后，甲方未按规定的时间向乙方支付工程款（含质保金）的，应承担逾期付款违约责任。二、乙方违约责任1、由于乙方的原因造成工程不能按时完成，或造成甲方其他损失的，乙方应承担违约责任，违约金不能超过合同总金额的1%；2、乙方工程出现质量问题，乙方应负责进行返工难修，费用由乙方自行承担，工期不予顺延；3、乙方必须保证不拖欠民工工资，如有拖欠，甲方有权从乙方进度款或结算款中扣除部分工程款，用于支付民工工资。第十条设计变更1、甲方依法定程序变更原工程施工设计图纸，应在该部份工程施工3日前书面通知乙方。短于该时段通知乙方的，返工及其他损失由甲方承担，工期相应予以顺延。2、乙方在施工中发现设计有明显错误，或存在明显不合理的地方，应以书面形式通告甲方，如甲方不予更改，乙方对该部份工程不承担任何法律责任；如甲方依法程序更改后，由此造成乙方的损失由甲方全部承担，工期顺延。第十一条争议处理1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。第十二条合同期限：本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。第十三条本合同一四份，甲方、乙方各持二份。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：开户账号：开户账号：签订地点：签订地点：签订时间：签订时间：