旋挖桩施工合同

1旋挖桩工程施工合同合同编号：发包人：（以下简称：甲方）承包人：（以下简称：乙方）发包人将旋挖桩工程发包给承包人施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：；二、工程地点：；三、承包范围：；四、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸、设计变更要求，按施工验收规范完成各施工项目所包含的一切施工工艺。其中包括但不限于：机械进退场；旋挖桩机成孔；护壁造浆（泥浆必须要在外面运进施工现场，不得在施工现场制作）；遇砂层时钢护筒埋置；桩孔清理；桩钢筋笼制作及吊运安装（包含超声波检测管安装）；桩芯砼的浇捣；旋挖机等所有机械设备所需要柴油、制作钢护筒。五、施工组织设计和工期（一）、合同工期：1、合同工期总日历天数天,年月日月日（含节假日在内）；因不可抗力影响或其他非乙方原因经甲方签证后可顺延工期。因乙方原因致工期延误，罚款1000元/天。（二）、进度计划：1、承包人应及时将施工组织设计和工程进度计划提交给发包人。2、承包人必须接受建设单位、监理单位及发包人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求采取改进措施。（三）、工程开工：21、开工时间：年月日开工。（四）、工程竣工：1、暂定竣工时间：年月日。（五）、施工机械设备；1、按进度工期要求需要旋挖桩机台；2、吊车、挖机、焊机等机械设备需要满足现场施工要求；六、承包方式乙方以包工、包设备工具、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修等形式实行单价包干，工程量甲乙双按实签证结算（桩头扩大部分不计，按桩径统一计算）。甲方只负责提供旋挖桩所需钢筋、混凝土，除此之外一切辅材均由乙方负责。旋挖桩钢筋笼主筋连接方式：如采用焊接方式，焊条由乙方负责；如采用直螺纹套筒连接方式，直螺纹套筒由甲方提供，由乙方负责钢筋开丝及安装。包括所有焊接用焊条；七、合同价款及调整1、综合单价（不含税金）（1）旋挖桩：实桩元/m3（中风化、微风化入岩费用不计）。（2）上述综合单价包括各种施工措施、场内运输、施工场地清理、自备设备工具、工资、福利、补贴、节假日加班、夜班、赶工、劳保费、医疗费、往返交通费、误工费、窝工费、班组管理费、安全文明施工、安全事故医疗费、各种施工难度补贴、土质差异、流沙、特殊部位处理、利润以及其他不可预见的费用等。除非合同另有注明，否则不得以任何理由调价、补贴或签证。（3）下放、起拔钢护筒震动锤租金及油耗按实际支出并入合同价款结算。2、工程量计算：成孔完成后甲、乙双方代表进行验孔，实测成孔深度（以米为单位）。实桩长度由桩端计算至桩顶设计标高，桩径以施工图纸设计桩径计算，工程量以立方米为单位。八、合同价款的支付1、每月20日前按上月实际产值的70%支付进度款；32、全部工程完工后30天内付至工程总产值的85%；3、基础验收合格后30天内付至工程总产值的95%；4、结算尾款在竣工验收合格后30天内结清；5、因乙方原因中途退场，按退场时产值的70%结算；6、施工期间概不借款，一切费用均由乙方自行解决；九、质量与检验（一）、工程质量1、工程质量须达到国家或行业的质量检验评定标准和设计要求的合格等级。因承包人原因致工程质量（含施工质量及辅材质量）达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，由此产生的费用由承包人负责。2、乙方施工中需采用新工艺和先进设备，已确保工程进度和施工质量。3、工程竣工验收标准及规范有《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91等。其中：(1)成桩检测：一类桩数达到90%；二类桩数达到10%；不得出现三类桩（如果出现三类桩或不合格桩体，乙方无条件承担由此产生的增加桩检测费、补桩及与其相连问题处理的各项费用）；(2)桩身垂直度检测：桩身垂直度允许偏差控制在1%；(3)桩端沉渣厚度≤50mm以内；(4)桩钢筋笼砼保护层厚度50mm；(5)桩径允许偏差为±50mm；(6)桩顶标高允许偏差+30mm、-50mm；(7)桩位允许偏差为≤D/6，且不大于100mm。（二）、检查和返工1、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及建设单位依据合同发出的指令施工，随时接受建设单位的检查检验，为检查检验提供便利条件；2、工程质量达不到设计及合同要求，甲方有权要求乙方停工或返工，因此发生的一切费用由乙方承担，造成工期拖延的工期不4予顺延。如乙方返工后仍达不到合同要求的，甲方有权解除合同并按70%与乙方结算，乙方承担违约责任。十、安全生产1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定及省市有关文件，进行安全施工与检查，并做好安全教育与防护工作。2、由于承包人原因造成事故的责任和由此发生的费用，均由承包人承担。十一、文明施工1、承包人应遵守建设工程现场文明施工有关管理规定进行文明施工与检查，甲方按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和《市建筑工程文明施工检查评分表》进行检查评分。2、所有工人在现场施工操作时，必须严格遵守安全操作规程；严格遵守现场管理制度；3、所有工人须提供“三证”（身份证、平安卡、特殊工种操作证）；4、乙方不得损坏现场成品、半成品及安全设施等财物，否则按有关规定进行赔偿。5、工人在工地必须遵守工地的各项规章制度和《中华人民共和国治安管理条例》及其它法律、法规，如有触犯将交由有关部门处理。6、不准在工地内打架斗殴和聚众赌博，如违反，无论对错，每次罚款5000元，在当月中扣除。7、严禁在施工场地内大小便，违者罚款100~1000元。十二、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1、负责场地“三通一平”工作，并向乙方在施工现场提供用水用电总接口，其他支线接驳由乙方专业人员自行解决；2、负责夜间施工有关手续,负责清理现场地下管线、文物、古墓等影响施工的地下障碍物以及办理各项施工有关的地方管理手续，以上各项工作的有关费用均由甲方支付；3、负责轴线定位放线，满足安全施工要求；对工程质量、进度进行监督、检查、签证；4、提供钢材、直螺纹套筒，提供商品砼；55、旋挖成孔的泥浆池、泥浆及渣土由甲方清理归堆及外运，基坑内的排水，挖掘机协助吊运钻具和导管等小型机具。6、甲方指定杨瑞华为驻场管理代表，黄家伟为商务代表（二）乙方权利和义务1、开工前向甲方提交施工方案和施工进度计划，经甲方审批后乙方严格执行；2、旋挖成孔的泥浆池、泥浆及渣土清理归堆及外运，施工现场内的排水，挖掘机协助吊运钻具和导管等小型机具；3、委派（身份证号码：）为现场管理代表，负责施工管理及来往文书签收工作；委派（身份证号码：）负责办理结算及支取工程款；4、严格按图纸和甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，如因乙方原因造成的安全事故由乙方负责；6、遵守国家和地方政府有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清除工作；7、处理好与现场其他单位的关系；8、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线；9、提供工程竣工资料；10、乙方所有工人须提供“三证”（即身份证、平安卡、特殊工种操作证）；11、乙方进场机械必须检验合格，并提供合格证及检验报告；12、接受甲方施工现场的指示和监督，对甲方管理人员所提出的问题或要求应及时答复处理，对质量问题应及时整改；13、乙方须配备该工程所需的各种钻具及浇筑砼所需的导管、清底设备及器具。旋挖施工中所需的各种护筒、泥浆泵、钢筋笼制安所需的焊机及吊具。14、施工泥浆均抽至甲方指定的泥浆池内15、乙方在施工过程中应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严6格遵守施工操作规程，按照安全防护标准和防止污染环境要求组织施工，承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。十三、文件送达1、任何一方的联系方式发生变更，必须在变更后3个工作日内书面通知对方。否则以上述联系地址、电话、传真的发出的信件、传真视为送达。2、甲方指定为驻场代表，乙方指定为驻场代表。双方代表负责签署各种来往函件、工程洽商单、设计变更通知单、工程技术资料等，上述文件资料经驻场代表签收即视为送达。十四、履约保证金1、本合同履约保证金为人民币5万元整（大写：伍万元整），该保证金在签订工程施工合同前3日内汇入招标单位指定银行帐户内或现金支付。该履约保证金在工程完工达到设计及规范规定要求后（即工程桩验收完成后）30日内由甲方免息一次退还给乙方。2、若乙方所施工的工程质量未达到设计要求及验收标准，乙方须无条件承担由此产生的增加桩基检测费、补桩及与其相关连问题处理的各项费用（该费用将直接从质量保证金及工程款中扣除）；3、乙方若在施工过程中因无正当理由停止施工或要求调整工程单价、调整工程付款方式等，甲方有权单方解除合同，乙方必须无条件配合撤场，否则甲方将没收乙方提交的全部履约及质量保证金，不退还给乙方；4、乙方确保在个工作日内完成本工程所有施工任务，否则视为违约，违约处罚按每延误一天罚款人民币1万元（大写：壹万元）的方式计付；5、如因乙方原因停工，甲方将按10000元/天（大写：壹万元/天）的标准进行罚款，若乙方停工超过3天，则视为乙方单方解除合同，甲方将按乙方实际完成工程量的70%进行结算，乙方必须无条件退场，由此造成乙方的一切损失责任自担；若乙方拒不退场，甲方将没收乙方提交的全部履约及质量保证金，不退还给乙方。6、乙方在履约期间，如发生拖欠工人工资、违约、非法经营或者其7他侵权等事实导致甲方为此与乙方承担连带责任，甲方承担连带责任后有权向乙方追偿，或者直接从乙方交纳的履约及质量保证金中扣除。7、在施工过程中，乙方工人如果不遵守国家的法制法规及本行业的有关规范、规程和施工协议要求，及工人发生打架、闹事、盗窃等或有意拖延工期者，经现场管理人员两次教育而无明显改善，将会按章处罚，并勒令退场，退场时将按所完成的工程量的70%结算，不得有任何争议。十五、附则1、合同履行中，双方就本合同未尽事宜的商洽或变更、书面协议视为本合同的组成部分。2、双方在合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决。如协商不成，任何一方可向由管辖权的人民法院提起诉讼。3、本合同一式叁份，甲方执两份乙方执一份，经双方签字、盖章并于乙方交纳履约保证金后即生效，各自权利义务履行完毕时自然终止。发包人：承包人：签约代理人：代理人签名：联系电话：联系电话：签约日期：年月日签约地点：工地现场附：1、《项目部管理处罚条例》2、承包人身份证复印件3、工程安全管理责任承包协议8附：项目部管理处罚条例序号违规、违章内容罚款标准一安全生产1进入施工现场不戴安全帽100元/次2戴帽不系帽带20元/次3把安全帽当凳子坐50元/次4高空作业未系安全带300元/次5安全带系挂不正确或不挂300元/次6进入施工现场穿拖鞋100元/次7违章指挥施工，不听劝告100～500元/次8进入施工现场穿高跟鞋、拖鞋、赤脚，高处作业穿硬底鞋，带钉易滑的100元/次9酒后进入施工现场者300元/次10对新进场人员未经安全三级教育擅自安排工作200元/人次11非专业人员擅自拔弄或者使用本专业以外的机电设备、工具等200元/人次12无电工证人员擅自拉接任何电线路100元/人次13凡是高度在2m及以上悬空作业，且无有效安全防护设施的，没有系安全带、扣好保险钩的300元/人次14高处作业人员对所使用的材料、工具等没有进行可靠的堆放300元/人次15非检修人员乘坐非载人机具者500元/人次16对擅自拆除、损坏各种安全防护设施者500元/人次17高处作业掷材料、工具、建筑垃圾等500元/人次18无证上岗或者证件失效500元/人次19电路未作三级配电二级保护300元/次20闸刀开关用其他金属丝代替保险丝200元/次21生活区违反规定使用大功率电器200元/次22未按“一机一闸”设置开关及按规定设漏电保护器200元/次23特种作业人员违反安全技