阳光板采光棚采购安装合同(范本)

**工程之阳光板采光棚工程施工合同0合同编号：工程之阳光板采光棚工程施工合同总承包方：公司分包方：公司签订日期：年月日**工程之阳光板采光棚工程施工合同1合同书总承包（需）方：公司(以下简称甲方)分包（供）方：公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.工程名称：工程2.工程地点：3.第二条承包范围部位：1、a)第三条承包方式根据发包方与承包方提供的施工图纸、相关资料及说明，采用“固定单价一口价包干”的形式承包。第四条合同价款1.合同单价：。2.合同总价：。3.前述报价均不含措施项目费、特殊工具费、管理费、行政规费、利润、税金等工程相关的费用。4.乙方一定要按照甲方的要求做好成品保护工作，成品保护所发生的一切费用乙方承担,费用已含在综合单价内。5.工程量计量:按照图纸计量（如现场与图纸偏差过大时按综合考虑计量）。第五条组成合同的文件下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序解释:1.施工合同2.图纸3.标准、规范及有关技术文件4．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第六条工期1.工期要求：开工日期：具体开工日期按照甲方开工令要求的开工日期开工。完成日期：2012年11月30日。2.承包方须服从发包方的工程进度指令，安排交叉作业及超时加班等工作，并于上述日期之前竣**工程之阳光板采光棚工程施工合同2工及交付发包方使用。第七条工期延长1.若本工程的进度明显地受到延迟，乙方须立刻以书面通知甲方延迟的原因。若乙方认为本工程的完工日被甲方延误，乙方可向发包方申请延长工期，甲方在收到承包方延长工期的申请，确定工程受阻是基于下述原因及估算所拖延时间后，会尽快以书面通知乙方。a)甲方不能按约定期限交出施工场地、疏通进场道路；b)甲方不能按约定期限提供施工用水用电接驳点；c)因承包范围、内容及标准修改（甲方提出修改），影响进度或大量增加工程量；d)因遇到人力不可抗力的自然灾害造成的停工者。2.唯乙方须做出最大努力及措施去预防及减少延迟，并须在甲方满意的情况下继续执行本工程一切所需的合理工作。第八条工程质量标准1.工程质量标准按国家现行施工验收规范进行验收，质量等级为合格等级。2.工程质量不符合设计及合同要求，质量检验达不到合格标准，发包方有权要求承包方停工或返工，因此而造成的一切损失由承包方承担，工期不予顺延。3．经过返工工程质量仍不符合设计及合同要求的，发包方有权另聘他人代为完成及直至终止承包方合同，因此而造成的一切损失由承包方承担。第九条工程款支付1.合同签订后20天内按总价的％支付预付款；2.外框安装完成，支付合同价款的%（即累计支付至60%）；3.所有工作量安装完成，支付合同价款的%（即累计支付至%）；4.整体工程竣工并通过验收合格，经结算，按双方最终确认结算价款一次性付清。第十条结算工程竣工验收合格后天内，乙方向发包方提交详细的结算书，甲方在收到结算书后天内审核完毕。第十一条工程变更1.甲方有权发出书面指示，要求工程变更，任何甲方书面指示的工程变更皆不会使本合同失效。2.工程变更价款计算按以下方式处理：只是项目工程量改变时，按实计算工程量，并沿用相应项目的单价计费。第十二条双方的责任（一）甲方责任：1.委派现场管理代表并书面通知乙方，该代表负责监督检查工程质量、进度，负责设计图纸变更及签证，组织工程施工期间的质量验收及其他事宜。2.及时审批并确定甲方提交之样板，所有样板一经确定，将作为验收之标准。3.开工前向乙方提供施工图纸（份）、进行现场情况交底及组织有关技术交底并提供三线（标**工程之阳光板采光棚工程施工合同3高线、水平线、进出线）。4.免费提供水电源接驳点并满足施工需要，水电源接驳点应在施工场地或附近。5.审核工程进度计划并向乙方支付工程进度款。6.对乙方在施工中发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的2天内会同设计单位的有关人员进行处理并修改或变更设计文件，书面通知乙方实施。7.按合同约定支付工程款。8.组织工程竣工验收并按合同规定的期限办理工程结算。9.甲方应配合现场监理工程师对本工程进行监理。（二）乙方责任：1.委派乙方驻工地代表并书面（须法人代表签名并加盖公章）通知甲方，其代表负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜，其授权代表必须参加生产协调会，代表乙方作出决定和遵照甲方指示工作；负责处理现场有关本工程设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、检查验收和洽商签证等；若乙方代表易人，须提前七天以书面形式通知甲方并经认可，其后任必须承担前任应负的责任。2.乙方应无条件服从甲方的监督和管理，甲方的要求、通知均应以书面形式由乙方代表签字后递交甲方现场管理代表，甲方现场管理代表在回执上签署姓名和收到时间。乙方应及时提供甲方所需的有关材料证明文件。对违抗及不服从甲方正常工作管理的乙方人员甲方有权要求撤换。3.对一切现场作业和施工方法的稳妥性、安全性及工程质量负全责。4.加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保乙方所承包项目顺利进行。5.遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反上述规定而受到的罚款。6.乙方未履行合同各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失，须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失。7.文明施工，维护现场清洁，严禁在施工现场随地大小便。8.乙方进场施工后，不得无理中途停工、推脱施工内容，否则甲方不予任何结算，一切后果由乙方承但。9.施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知甲方。若乙方继续施工造成的损失由乙方负责。10.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，工期不顺延。11.乙方的材料进场、堆放应服从甲方现场管理代表的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他分包商的任何物料。12.严格按照施工图与工程规范进行施工，确保工程质量，按本合同规定的时间如期竣工和交付。13.与其它施工单位互相配合，交叉作业竣工并交付甲方使用。14.应做好成品保护工作，避免发生损坏；若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或**工程之阳光板采光棚工程施工合同4污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，因此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延。15.工程竣工验收后，乙方的人员必须在7天内全部撤离施工现场。第十三条终止合同1．如乙方犯有如下的违约事项，甲方可即时书面通知乙方终止其合同。甲方行使终止合同的权利并不影响他拥有的其他权利或补偿。a）本工程完成前无理停工；b）未能有规律和连续地施工c）令进度被拖延天d）拒绝遵从或顽固地漠视甲方要求移走不合规格工作或物料之书面指示，而使本工程受到实质之影响。2．若乙方的合同如前所述终止，甲方可勒令其在3日内退场。第十四条违约责任（一）甲方工程中途停建、缓建或有变更，应采取措施弥补或减少损失并赔偿由此而造成乙方的直接损失。（二）乙方1.工程质量及材料不符合合同要求的，负责无偿修理和返工，因乙方质量原因造成甲方直接损失的由乙方承担，并在工程款中扣除。2.按合同工期竣工及提前竣工的不奖不罚，延期竣工的每逾期1天，由乙方向甲方支付元人民币作违约金。第十五条争议解决本合同发生纠纷协商或调解不成时，任何一方均有权向本项工程所在地人民法院起诉。该项诉讼费用由败诉方负担。第二十二条合同的生效与终止本合同正本一式二份，由双方各执一份；具有同等法律效力，合同自双方签署盖章后正式生效，全部工程完成验收合格后并甲方向乙方结清一切费用后终止。发包方：乙方：甲方代表：乙方代表：联系电话：联系电话：合同签订时间：年月日