2021年试验委托合同

试验委托合同试验委托合同现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是我为大家整理的试验委托合同，仅供参考，欢迎大家阅读。试验委托合同1甲方(委托人)：乙方(检测机构)：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：20_-4-11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的.，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日试验委托合同2委托单位：受委托单位：签订时间：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称：国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20_的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。3、甲方每月25日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、违约责任1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。委托单位名称：受委托单位名称：(盖章)(盖章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：传真：传真：签定日期：试验委托合同3甲方(委托人)：乙方(检测机构)：甲方将检测产品委托乙方，由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就检验检测事宜协商一致，签订本协议书。第一条：检测对象第二条：检测项目甲方委托乙方不限于以下检测项目：企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。第三条：检测现场乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。第四条：甲乙双方责任及义务1、甲方责任(1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。(2)甲方向乙方提供所要检测的样品，对所需检测的仪器设备进行确认。(3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的事项。(4)对于没有具体检测标准的项目，双方协商解决，因检测要求不明确造成检测结果有误的，由甲方承担责任。2、乙方责任(1)乙方自愿作为甲方的委托检测实验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应检测标准和程序开展委托检测业务。(2)乙方应严格按照有关要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并对检测结果负责。(3)乙方检测时使用的设备、仪器必须在检定合格有效期内。(4)乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。(5)乙方未经甲方允许，不得将有关信息向第三方披露。第五条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第六条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方执二份，已方执二份。(以下无正文)甲方：(盖章)法定代表人：委托代表人：签约日期：乙方：(盖章)法定代表人：委托代表人：签约日期：