工程合同

工程合同项目合同(共9篇)经网友认真推荐，希望能给你的学习带来参考。第一种模式：工程合同甲方：乙方：根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。四、工程内容：牐犇０逯谱鳌安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。五、工程承包方式：牐1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。牐2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。六、质量要求：牐犙细褚求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。七、施工工期：作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。八、付款方式：九、工程管理双方责任：a、甲方责任1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；2、提供外脚手架及安全防护网；3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；4、及时将支模用的材料供应至现场；5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；9、按合同约定进度支付工程款。、乙方责任1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净。第二篇范文：工程合同单选题及答案1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和()三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同2.按照《合同法》，()属于委托合同。A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同3.下列关于代理的叙述中，不正确的是()。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循()的原则。A.平等、自愿、公平、公正B.平等、公开、公平、公正C.平等、公开、公平、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。A.无效B.甲方同意有效C.成立D.备案登记后成立8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是()。A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务B.合同中未约定履行顺序C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为().A.A银行4000万元，B银行1000万元B.A银行3300万元，B银行1700万元C.A、B银行各项工作2500万元D.A银行3000万元，B银行20xx万元第三篇范文：工程合同后面为你推荐更多工程合同！合同编号：141001发包方：____________________承包方：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称__________________;工程地点__________________;工程规模__________________;工程投资__________________。第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：(1)……(2)……(3)……3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条承包方的义务1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条违约责任1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：(1)……(2)……(3)……2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：(1)……(2)……(3)……5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向-------经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条附则本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方(盖章)：承包方(盖章)：鉴(公)证意见地址：地址：经办人法定代表人(签名)：法定代表人(签名)：鉴(公)证机关(章)委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：签约时间年月日签约地点__________年月日有效期限至年月日第四篇范文：工程合同签订合同双方：征用土地单位：_________，以下简称甲方；被征土地单位：_________，以下简称乙方。根据________（审批权力机关）批准的_________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和_______省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_____县（或市、省）人民政府审查批准，经甲方双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。第一条征用土地数量及方位甲方征用乙方土地共____亩，稻田____亩，水塘______亩，菜地_____亩，坡地______亩，宅基地______亩，林木______亩，共有树木_____株。所征土地东起________，南起_______，西起_______，北起_______.第二条征用土地的各类补偿和安置补助费1.根据_____省（或自治区、直辖市）政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地（包括菜地）按该地年产值的_____倍（一般为该耕地年产值的三至六倍）补偿。征用无收益的土地，不予补偿。（征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的办法执行；征用城市郊区的菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。2.根据_____省（