工程合同样例

参考资料，少熬夜！工程合同样例工程合同模板在人们愈发重视契约的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式，你掌握了吗?下面是工作范文网网友整理上传的工程合同，希望能够帮助到大家。工程合同模板一甲方：乙方：甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：一工程质量保修范围和内容：1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。二.工程质量保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。三.保修金支付：本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。四.保修要求条款：1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物参考资料，少熬夜！业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。工程合同模板二发包方（甲方）：承包方（乙方）：工程名称：工程地点：根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程合同条例》第一条承包方式、承包范围及工程造价1.1承包方式：包工包料1.2承包范围及工程内容：百利通广场一期零星工程。1.3合同总价:￥其中，合同总价为固定总价，含施工过程中的所有费用，包含总第二条工期及开、竣工日期2.1上述工程的天数范围内，本工程的所有零星项目，由乙方承担。第三条工程质量3.1工程质量要求：合格第四条双方驻工地代表4.1甲方驻工地代表姓名：4.2乙方驻工地代表姓名：4.3乙方驻工地代表发生变更时，应提前三天书面通知对方，并明确指出交接时间及权限。第五条甲方责任5.1在接到零星项目时：开工前甲方向乙方，并提供施工图纸和施工技术要求方面的资料。5.2在接到零星项目时：甲方有需告诉乙方，该项零星工程的危险性及危险程度。5.3提供施工现场与公共道路的之间的通道，满足施工运输的要求，做好施工现场的三通一平工作。5.4开工前解决现场施工涉及市容、环卫及夜间施工的扰民问题，确保工程按时开工和施工的正常进行。5.5甲方代表有权监督检查乙方的工程质量及进度，协助解决施工中出现的问题和各单位之间的矛盾。5.6及时发出必要的指令、确认和批准，并按本合同提供施工配合并支付资金。第六条乙方责任6.1严格遵守国家的有关质量、技术、安全方面的规定，遵守甲方的有关现场的规定。6.2根据工期和施工现场条件编制切实可行的施工技术方案、施工组织设计和进度计划，报甲方审批；严格按批准的施工组织设计进行施工，保证投入足够的施工机械及人员，随参考资料，少熬夜！时接受甲方的监督检查，6.3乙方对本工程技术方案及工程实施成果的安全性和合理性承担全部责任。乙方应确保在零星工程开工前，需要对每一位参加工程的施工人员购买意外安全险。6.4确保安全生产，负责处理本方责任造成的事故，并承担其相应费用。6.5乙方要严格服从甲方的管理，严格执行甲方的规定、指示和指令，包括依照甲方要求的时间、格式和内容提交各类报表、计划、方案、措施、记录、名单、证明等文件或资料，参加甲方召集的会议。6.6施工过程中遇到不可预见或难以克服的困难，乙方及时向甲方报告。第七条工程验收7.1甲方按照有关设计资料、现场完成工程实际情况及国家现行有关规范标准，对乙方所完成的零星项目进行质检。第八条工程款的支付8.1预付款为合同总价的30%，在总工程工期的60天时，支付至总工程款的70%，在总工程工期的90天时，支付至总工程款的95%。第九条争议9.1甲、乙双方发生争议时，应本着友好合作的宗旨，协商解决。第十条违约10.1甲方不能及时给出明确指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。10.2由于乙方原因不能按合同工期竣工，施工质量达不到规范要求和合同约定要求，未完全履行自身须承担的全部责任和义务，乙方须按协议约定每天支付工程总造价0.3‰的违约金。10.3除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应履行合同。10.4因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或结束全部合同应提前3天通知违约方后可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。第十一条合同文本11.1本合同自订立日起生效。11.2工程土方回填工程全部完成，乙方完全履行其各项责任及义务，乙方收到工程竣工结算尾款后，本合同即告终止。11.3本合同正本二份，甲乙双方各壹份；本合同副本二份，甲乙双方各壹份。11.4本合同适用法律：中华人民共和国有关法律、法规及规范性文件。11.5本合同适用标准、规范：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。参考资料，少熬夜！第十二条补充条款12.1乙方的现场文明施工应服从甲方统一管理，并满足甲方要求。12.2乙方在施工过程中应按照甲方要求，同甲方的其他承包商进行良好的协作配合，不得在任何情况下不经甲方许可而妨碍、阻挠它方的工作，或破坏它方工作成果，否则均应承担相应责任。12.3本合同未尽事宜双方另行协商约定。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程合同模板三发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：4、承包方式：。二、合同工期开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；三、质量标准工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；七、安全责任参考资料，少熬夜！1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：___年___月___日甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：参考资料，少熬夜！__________________年____月____日_________年____月____日工程合同模板四游泳池专项设计合同项目名称：项目建设地点：发包人（甲方）：设计人（乙方）：签约地点：签约日期：年月日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人（甲方）：设计人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲方、乙方双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担珠江广场项目酒店游泳池专项设计达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条本合同依据下列文件签订：1、《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》。2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。3、建设工程批准文件并结合本工程的具体情况。第二条工程概况1、工程名称：珠江广场项目皇冠假日酒店2、工程地点：深圳市龙岗区龙岗中心城龙翔大道与龙城北路交汇处3、设计及服务范围：1.珠江广场项目皇冠假日酒店恒温游泳池施工图设计2.配合施工技术指导、施工图纸修改、变更、优化设计3.配合珠江广场项目验收、移交4、本工程的投资控制（选择其中一项）：（）本工程实行限额设计，限额设计值为/元/m2或总造价不超过/万元。（√）本工程不实行限额设计，但各设计阶段的估算、概算、预算须报甲方审批。5、甲方向乙方提交的有关资料和文件的内容、要求及提交时间见附件二；设计文件确认表（见附件三）。第三条设计费及付款方式：1、本工程含税价总设计费为人民币（大写）_3.7万元，其中设计阶段2.96万元，服务阶段0.74万元，本合同付款分为设计阶段和服务阶段，设计阶段内的工作占合同总金额的80%