您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业合同/协议 > (通用模板)施工劳务合同
精品合同(通用模板)施工劳务合同【前言导读】刀客网友为您整理编辑的“(通用模板)施工劳务合同”精选优质范文,供您参考学习,希望对您有所帮助,喜欢就下载支持呢!装饰装修合同模版(有利于施工方)1合同编号_____装饰装修施工合同发包人(简称甲方)承包人(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。第一条工程概况和造价1、甲方装饰装修的办公室/商铺系合法拥有。甲方承诺其有权对该办公室/商铺进行装饰装修,由此而产生的一切后果由甲方承担责任。乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业,企业资质情况:。2、施工地址市区(县)路号(弄)楼室。3、该办公楼/商铺/住宅套内施工面积平方米,结构:4、装饰装修内容:见附件《装饰装修施工内容表》。5、施工承包方式(包工包料、清包、部分承包)。6、总价款:元,人民币(大写)元。其中:材料费元,人工费元。拆除费元,清洁、搬运、运输费元。其他费用元,税金元。总价款是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额,在一般情况下,竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款(预算价)的%。合同签订生效后,如甲方变更或增加施工内容和材料的,变更或增加部分的工程款双方协商确定。第二条工期1、本工程总工期为天,自年月日开工,至年月日竣工。2、发生以下情况,工期顺延,乙方不承担责任(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。(2)甲方增加或变更施工内容、装饰材料及设备,或变更设计的。(3)甲方未按时验收隐蔽工程的。精品合同(4)甲方未按时支付工程款的。(5)因甲方通知停工或者错误指令导致工期延误的。(6)其他不可抗力或非因乙方原因造成的工期延误。第三条材料供应3、甲方提供的材料、设备,应是符合设计要求的合格产品,并且应按时送达现场,甲、乙双方对材料应办妥验收、交接手续,如甲方未与乙方办妥验收、交接手续,不利后果甲方自负。如甲方委托乙方负责保管的,其保管费、保管要求等可由双方书面约定,如双方未书面约定,甲方不承担保管责任。4、乙方提供的材料、设备见:附件《工程主材料报价单》乙方提供的材料、设备,应通知甲方验收。凡未经甲方验收或不符合工程主材料报价单中要求的材料,应禁止使用。甲方应在收到乙方通知的天内对乙方提供的材料、设备等进行质量验收,逾期视为甲方同意使用。5、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,如甲方仍坚持使用的,由此造成工程质量问题,责任由甲方承担。6、甲方或者乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。第四条工程质量及验收1、本工程质量及验收标准,按照以下第项约定:(1)国家及市的现行的建筑装饰装修工程质量验收标准。(2)。2、本工程由方设计,提供施工图纸,一式份。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期相应顺延,甲方承担相应责任。4、由于乙方原因造成工程质量事故的,其一切返工费用由乙方承担,原定工期不变,如需变化的,由甲、乙双方协商确定。5、在施工过程中,甲方提出变更修改设计、增减工程项目或变更材料设备,须提前与乙方协商,在双方签订书面的工程项目变更单后正式生效,方能进行施工,由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员或其他管理人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切法律后果,由甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、甲、乙双方均有责任及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,并共同开展现场验收。甲方不精品合同能按预约日期参加验收的,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验通过,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延;若复验不通过,其返工费用乙方承担,工期不变。7、工程竣工后,乙方应通知甲方在日内组织验收。验收通过的,办理验收移交手续,并由甲方按照约定付清全部价款。如竣工验收通过,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。工程未经验收或验收不通过的,甲方有权拒收,乙方承担返工及延期交付的责任。8、如甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。甲方在收到乙方验收通知后,未在规定时间内验收又未通知改期,或恶意拖延验收时间的,逾期之日视为工程验收合格。9、工程竣工验收通过,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修单》。保修期商定为年。乙方同时提供管线竣工图等资料。凭保修单实行保修,保修期从竣工验收通过之日算起。10、凡阶段性项目结束和工程全部竣工,甲、乙双方都需进行阶段性验收和工程竣工总验收,并在验收单上签字确认后方能交付使用。甲方在未经验收和交付的情况下使用,其自行承担相应后果。11、乙方仅对其施工部分的工程进行保修,非乙方施工部分以及竣工后甲方使用人为造成的质量问题,不在保修范围内。第五条安全生产和消防1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要保证电气线路、燃气管道、给排水和其他管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻区域的安全,防止相邻区域或公共空间的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复或赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复或赔偿。2、甲、乙双方共同遵守室内装饰和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构与拆改共用管道、设施。第六条工程价款及结算1、双方约定按下列第种方式支付工程款:(1)工程款付款按下表支付室内装饰工程款付款时间表工程进度付款时间精品合同付款比例金额对预算、设计方案认可合同签订当日%元施工队伍进场开工日%元基础设施施工过程水、电、管线隐蔽工程通过验收%元工期过半油漆工进场前%元工程竣工验收验收通过当天%元保修期满保修期满当天%元(2)工程款付款双方协商约定:2、甲、乙双方在工程项目施工期间发生经济来往的,均需开具甲、乙双方认可的“收据凭证”,以作该工程竣工决算时的依据;工程竣工结算后,甲方向乙方付清最后尾款时,乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。3、工程结算:见附件《工程结算单》。第七条施工配合1、甲方工作:(1)施工前,向施工所在地的物业管理企业申报登记。(2)甲方应在开工前日全部或者部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施,未采取保护措施造成滞留物损毁的,甲方自行承担。向乙方提供施工所需的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。(3)做好施工中因临时占用公用部分操作而影响邻里关系等协调工作。精品合同(4)施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目,甲方应予以支付。(5)甲方应告知施工所在地物业管理企业有关物业管理规定,以便乙方遵守执行。(6)甲方如需工程质量第三方监理或工程质量检测检验的,须与乙方协商,费用由甲方承担。2、乙方工作(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。(2)乙方应文明施工,遵守物业管理条例。早上7时前及晚上7时后不得进行有噪声的施工作业。(3)组织有甲方参加的施工图纸或施工说明的现场交底。(4)乙方负责清运施工中产生的垃圾,并按照物业管理企业制定的地点堆放。(5)指派为乙方进驻工地代表,全权代表乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务。如中间更换人员的,乙方应及时通知甲方。3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的,甲方应及时和乙方协商,相应工期顺延。第八条违约责任1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任。2、因甲方的原因造成工程质量不符合约定,相应的损失由甲方自行负担,由此给乙方造成损失的,甲方应进行赔偿。3、因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿给甲方元。4、由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天,甲方应赔偿给乙方元。5、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改房屋承重结构或共用管线和设施,乙方有权拒绝施工,所造成的损失由甲方承担。乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施的,所造成的损失由乙方承担。6、甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收,乙方可以顺延工程竣工和交付日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每逾期一天,甲方应赔偿给乙方元。精品合同7、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方应赔偿给乙方元,工期顺延。甲方逾期付款超过天,乙方有权暂停施工,并且有权要求甲方赔偿停工、窝工等损失。8、工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自入住,由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。第九条纠纷处理方式本合同在履行中或者在保修期内发生争议,由当事人双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成的,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除1、合同签订后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要解除合同,应以书面形式提出,并按合同总价款%支付违约金,办理解除合同手续。2、施工过程中任何一方提出解除合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立解除合同协议,并由责任方按合同总价款%赔偿。3、施工过程中,若甲方逾期付款超过日,乙方有权单方解除合同,并有权要求甲方按合同总价款%支付违约金。第十一条附则1、本合同由甲、乙双方签字或盖章后生效。2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。第十二条其他约定。第十三条合同附件附件:《装饰装修施工内容表》附件:《工程主材料报价单》附件:《工程项目变更单》附件:《工程质量验收单》附件:《工程结算单》附件:《工程保修单》甲方(签章):乙方(签章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):地址:地址:电话:电话:邮编:邮编:签订日期:年月日精品合同签订地点:
本文标题:(通用模板)施工劳务合同
链接地址:https://www.777doc.com/doc-9425511 .html