工程合作协议书最新10篇

工程合作协议书最新10篇【引语】小编为您整理收集的“工程合作协议书最新10篇”精编优质文档，供您参考学习，希望对您有用哦！喜欢就下载吧。工程合作的协议书【第一篇】甲方：菏泽市第三建筑工程公司东营分公司乙方：工程负责人或项目经理本着诚实信用、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程安全生产管理条例》及《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程的具体情况，经过协商为明确双方的权力义务和责任，双方达成以下协议：l、甲方将《东营广兴石油装备有限公司一期特种电缆项目钢结构合同》约定的工程施工任务承包给乙方施工，甲方向乙方收取承建工程结算造价2.0％的管理费，乙方上缴管理费在拨付工程进度款时按业主拨付款次数分批扣除，2、承包工程结算按本工程大合同约定及招标文件执行；本工程一切税费和定额规费由甲方代缴代扣；工程交易费、民工保证金、招标费用、合同履约保证金及建设单位和相关主管部门领导关系协调费及其它所有施工费用均由乙方承担。3、工程款拨付到甲方账户后，三日内拨付乙方；或甲方将建设单位转账支票直接背书转付乙方入账，同时乙方以现金方式足额交付给甲方该次拨款应收的管理费。否则甲方承担违约责任。4、甲方责任：(1)甲方负责提供施工所需各种手续。(2)督促乙方抓好对质量、进度、安全的全面管理工作。(3)协助乙方办理竣工验收的各种施工手续。(4)给乙方提供工程款的转付工作。(5)负责提供管理人员及特种工执业资格证和上岗证以便应对上级检查。(6)根据工作需要为乙方提供相关手续并协助乙方办理工程结算工作。5、乙方责任：(1)负责整理各种资料。(2)负责办理设计变更、设计联络手续：(3)在施工期间乙方必须遵守相关的国家法律、法规；否则，由此而产生的一切后果均由乙方自负。(4)乙方在工程施工中自主管理、自负盈亏，对于外界所发生的一切债权债务由乙方全部负责承担。(5)按总承包合同的要求做好本工程的回访质量保修工作。(6)如乙方发生违约行为，甲方可视情况有权终止或解除合同；(7)该工程施工所需垫付的全部资金由乙方自筹解决。6、创建安全文明工地等所需一切费用乙方自行承担。7、乙方在工程施工中，必须服从甲方宏观管理，出现一切质量、安全事故所造成的一切工程经济损失及人身安全经济损失，由乙方全部负责。8、工程质量必须合格，奖罚金额执行甲方与业主签订的工程合同，施工现场文明工地等必须达到与业主签订的合同。9、财务管理：乙方必须服从甲方的财务管理和监督，有一套完整的明细分类账目，对每一笔工程款的使用都有据可查，乙方必须做到专款专用(包括业主供应的施工材料)，如挪用其它项目，甲方有权拒付工程拨款，并对乙方进行挪用金额50％的罚款，及时发放民工工资，在每次拨付工程款前做好工资表上报公司，民工工资实行工资卡发放并受甲方监督。10、开工日期以具备开工条件后的实际开工日期为准，因甲方因素导致工期延误则工期顺延。11、本合同其它合同条款执行大合同（即甲方与业主签订的工程合同）。12、合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。甲方：菏泽市第三建筑工程公司东营分公司负责人：乙方：工程负责人或项目经理负责人：20xx年8月22日内部承包协议书甲方：乙方：身份证号码：家庭住址：电话：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和城市守信的原则，使工程能安全、保质、高效、按期完成，双方就本分项工程施工事项协商一致，订立如下条款，共同遵守执行。乙方作为甲方商河旭润新城工程部部门经理，就乙方承包旭润新城2#、5#楼项目工程部事宜达成以下协议内容，共同遵守。本合同签订的基础；1、甲方系经过批准，具有工程施工资质的建设工程施工企业。总包土建工程施工资质为壹级，按照国家规定承揽工程。2、乙方作为甲方的项目经理，同时是甲方旭润新城2#、5#楼项目工程部的部门负责人。本协议基本内容；一、承包方式；承包方式为包工包料、包工程质量、施工期限、安全生产、施工进度、文明施工及综合治安等全过程承包。二、承包范围及承包方式；承包范围：旭润新城2#、5#楼项目工程部，负责甲方承揽并负责施工的全部土建及安装工程的施工。承包方式：按照（税前）2%上缴管理费，自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、自担风险。98%工程款由乙方用于支付人工工资、材料款税金及其他与工程相关的一切费用，实行包干使用。三、承包期限；自20xx年8月13日至工程完成并结算。四、工程承揽及施工；1、对外合同的签署：本工程为乙方自己承揽，对外为甲方承揽，由甲方与建设单位签署《建设工程施工合同》。2、财务管理：乙方独立设立财务账簿，独立核算，但是对外结算与支付，必须经过甲方财务统一办理。对外结算：工程预付款、工程进度款和工程结算款均由乙方统一结算甲方监督并汇入乙方的独立帐户。结算方式通过银行票据的形式结算。对外支付：由甲方通过乙方的独立帐户，统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。甲方对外支付，须由乙方签名的书面支付书方可支付。五、管理费缴纳：乙方按照施工工程总造价的2%向甲方缴纳管理费。具体支付方式按大合同的支付方式执行。六、人员的雇佣、工资的发放、保险办理、安全管理与责任工作人员招聘及工资方法：工程施工人员全部由乙方自行招聘，工作人员的工资由乙方自行承担。乙方应保障工作人员工资及待遇的按时发放，不得拖欠。因拖欠工资造成的纠纷，由乙方自行承担。违反上述约定，导致甲方支付工作人员工资，甲方除有权向乙方追偿。工程合作协议书【第二篇】甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：一、项目概况1、项目地址：2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。3、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：________年____月____日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：________年____月____日。4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。二、计价及付款方式1、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。2、付款方式：按月进度付款。（1）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。（3）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。（4）审计结束后付审计价的`______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。（5）保修金退还：竣工期满________年退______%，竣工期满________年退______%。三、甲方责任1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：（1）建设工程规划许可证。（2）建设工程开工审查表。（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。（4）在指定监督机构办理的具体监督业务手续。（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。（6）建筑工程施工图审查备案证书。（7）建设单位驻工地代表授权书。（8）建设单位与相关部门签订的协议书。（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。四、乙方责任1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，______天内签订《建设工程施工合同》，乙方施工队在____日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。2、乙方需保证安全施工和文明施工。五、保证金支付及退还1、该项目合同履约保证金为现金：______元（大写：______元整）。2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。六、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付______元天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过______天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照______元天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过______天。3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。八、其他1、本协议一式______份，双方各执______份。2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日工程合作的协议书【第三篇】甲方：乙方：风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲方与乙方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：风险提示：应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。二、乙方为甲方提供业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。风险提示：应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。三、甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。四、乙方为甲方提供企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定，原则上按实际收费金额的一定百分比执行，按实际到账的阶段与金额支付，具体为每次到账后的若干个工作日内支付。风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不