总包合同机电安装(2篇范例)

精品合同总包合同机电安装(2篇范例)【前言导读】刀客网友为您整理编辑的“总包合同机电安装(2篇范例)”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持呢！空调安装工程总包合同书模板1发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、合同价款（不含税价）：：___________元（大写：_______________________元整）第四条、合同工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总_______天。第五条、承包方式：第六条、承包范围：第七条、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，精品合同并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。第八条、双方职责：甲方职责：1、组织图纸会审工作。2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。乙方职责：1、必须服从甲方规定的现场管理办法。2、参加图纸会审和技术交底。3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。第九条、价款支付：1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为________年。（主机保修为_____个月）第十条、保修期：风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保精品合同修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。第十一条、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。第十二条、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。第十三条、附则1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。甲方：代表人：联系方式：签订日期：________年____月____日乙方：责任人：联系方式：签订日期：________年____月____日空调安装工程总包合同模板2发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和精品合同国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、合同价款（不含税价）：￥：___________元（大写：_______________________元整）第四条、合同工期：计划开工日期：______年______月______日，计划竣工日期：______年______月______日，总_______天。第五条、承包方式：第六条、承包范围：第七条、质量标准：第八条、双方职责：甲方职责：1、组织图纸会审工作。2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。乙方职责：1、必须服从甲方规定的现场管理办法。2、参加图纸会审和技术交底。3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。第九条、价款支付：1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。精品合同2、付款方式：合同签订后，即付工程款的______%，设备材料进场、提主机前付的工程款的______%，安装调试结束即付的工程款的______%，余款作为质量保证金，质量保证期为__________年。（主机保修为_____个月）第十条、保修期：从竣工验收调试之日起，保修_____个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。第十一条、材料、设备的供应1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。第十二条、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。第十三条、附则1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。3、本合同一式______份，甲方______份，乙方______份，经双方代表签字并加盖公章生效。甲方：代表人：联系方式：签订日期：______年______月______日乙方：责任人：联系方式：签订日期：______年______月______日