楼顶防水施工合同书范本（精编3篇）

参考资料，少熬夜！楼顶防水施工合同书范本（精编3篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“楼顶防水施工合同书范本（精编3篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！楼顶防水施工合同1甲方：乙方：依据、及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1、工程地点：层山小学院内2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。4、二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。2、单价为45元/平方米，共1638平方米（其中：教学楼1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米），共计73710元。四、工期：20__年2月12日-20日。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»(GB18242-20__)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米45元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包参考资料，少熬夜！人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章）：乙方（签字）：年月日：楼顶防水施工合同2甲方：乙方：依据、及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1、工程地点：毛庄镇一中校园内2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、全部包工包料，单价为40元/平方。3、面积：按甲方确认的实做面积结算。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»(GB18242-20__)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积40元。不再另计任何费用。参考资料，少熬夜！达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方：乙方：年月日年月日楼顶防水施工合同3甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。第二条工期：20__.__.第三条工程质量要求及工作范围第四条合同价款：第五条安全施工乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。第六条验收及付款方式乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年，一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。第七条付款方式工程验收合格后，凭验收签字单据结算。第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方参考资料，少熬夜！签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：（签字）乙方代表（签字）年月日：